Договор на выполнение подрядных работ


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 5046
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор






ДОГОВОР
на выполнение подрядных работ

г.__________________                                  "___"_______20__г.
     __________________________________________ организация, именуемая в
дальнейшем Заказчик,  в лице  ____________,  действующего  на  основании
_____________________, с одной стороны, и ______________________________
(организация, производящая  работы), именуемая в дальнейшем Подрядчик, в
лице ___________________, действующего на основании _________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1.1. Заказчик  сдает, а  Подрядчик принимает  на себя  выполнение в
20__г. ____________________________________________________ (виды работ)
объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем
и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.
     1.2. Сметная  стоимость работ  по договору  определяется договорной
ценой в сумме _________ рублей.
     Оплата производится  по мере  сдачи промежуточных  объектов  (видов
работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.
     1.3. Срок  предоставления Заказчиком  утвержденной проектно-сметной
и другой технической документации установлен до "___"____20__г.

     II. Права и обязанности сторон
     2.1. Подрядчик обязан:
     а)  качественно  произвести  порученную  работу  в  соответствии  с
проектно-сметной и  другой  технической  документацией,  своими  силами,
инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм
и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.
     Срок    окончательного     выполнения    работы     устанавливается
"___"________20__г.  Сроки   выполнения  отдельных  этапов  определяются
прилагаемым календарным планом.
     б) о  готовности подлежащих  сдаче  промежуточных  работ  письменно
извещать Заказчика за ______ дней.
     в)  принимать   меры  к   обеспечению  сохранности  вверенного  ему
Заказчиком имущества.
     г) в  случае  необходимости  превышения  сметы  расходов,  а  также
возникновения   обстоятельств,    препятствующих    выполнению    работ,
предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _____ дней.
     2.2. Заказчик обязуется:
     а) принять  от Подрядчика выполненную работу в ________ срок со дня
получения от него письменного извещения об ее окончании.
     б) оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

     III. Ответственность сторон
     3.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  принятых  по
договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:
     а) за  нарушение  сроков  (начала  и  окончания)  выполнения  работ
Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______ стоимости невыполненных
работ
     б)  в   случае  обнаружения  существенных  недостатков  в  качестве
выполненной  работы,   Заказчик  вправе   исправить  недоделки  за  счет
Подрядчика в пределах ______% общей сметной стоимости работ
     в) за  просрочку передачи  проектно-сметной документации  и  другой
технической документации  Подрядчику в  сроки, установленные  договором,
Заказчик  уплачивает  штраф  в  размере  _______  руб.  за  каждый  день
просрочки.

     IV. Дополнительные условия
     4.1. Заказчик  обязуется обеспечить  сохранность  используемых  при
производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

     V. Срок действия настоящего договора установлен с "___"_____200__г.
по "___"________20__г.
     Юридические адреса и реквизиты сторон
     Заказчик: ________________________________________________________
     Подрядчик: _______________________________________________________
     Настоящий договор  составлен в 2-экземплярах и хранится у каждой из
сторон.
Заказчик                      Подрядчик
_____________                 _________________

"___"______20__г.             "___"______20__г.

М.П.                          М.П.


  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на выполнение подрядных работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор на выполнение подрядных работ»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «подрядчик не приступают к выполнению строительных работ»

  1. Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    договор подряда г. "" 20 г. , (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем в дальнейшем "подрядчик", в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , (устава, положения) с одной стороны, и , (наимено...
  2. Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    ...ый в дальнейшем «заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «стороны», заключили...
  3. Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    ...дня место заключения договора n наименование организации именуемый (-ое) в дальнейшем "генеральный подрядчик", в лице фамилия, имя, отчество действующего на основании , с одной устава, положения, лицензии ст...
  4. Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Типовой договор подряда → Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
  5. Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    Документы делопроизводства предприятия → Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    ...чная подпись) (расшифровка подписи) о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы ...
  6. Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
    Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
    ...рации. 5.2. споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. . 6. ответственность сторон 6.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующи...
  7. Акт сдачи-приемки работ (услуг) (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Договор безвозмездного пользования → Акт сдачи-приемки работ (услуг) (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    ...чи-приемки работ (услуг) приложение № 3 к договору на выполнение работ и услуг № от "" 200 г. г. "" 200 г. подрядчик в лице (наименование) (должность, ф.и.о.) , действующего на основании , с одной стороны и заказчик в лице (наимен...
  8. Договор подряда на строительно-отделочные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно-отделочные работы
    ... действующего на основании , с одной стороны, (устава, положения) и , именуем далее (наименование организации) "подрядчик", в лице , (фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании , заключили настоящий (устава, положения) д...
  9. Договор подряда на строительно-отделочные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно-отделочные работы
    ... действующего на основании , с одной стороны, (устава, положения) и , именуем далее (наименование организации) "подрядчик", в лице , (фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании , заключили настоящий (устава, положения) д...
  10. Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)
    ...нуемое в дальнейшем "заказчик", с одной стороны и , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "подрядчик", вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет договора 1.1...
  11. Договор бытового подряда на ремонтно-строительные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор бытового подряда на ремонтно-строительные работы
    ...вор № бытового подряда на ремонтно-строительные работы г. «» г. заказчик:, с одной стороны, и подрядчик: с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. предмет договора 1.1. подрядчик обязуется свои...
  12. Договор подряда на строительно - монтажные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно - монтажные работы
    ...альнейшем «заказчик», в лице , действующего на основании с одной стороны, и ,именуемый в дальнейшем «подрядчик» действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: стороны договорились, что ука...
  13. Справка о выполнении работ по субподряду (контракту)
    Договор строительства, строительного подряда → Справка о выполнении работ по субподряду (контракту)
    ...ководитель департамента строительства ресин в.и. справка о выполнении работ по субподряду (контракту) по объекту подрядчик площадь подряда срок ввода объекта в эксплуатацию срок окончания работ по подряду - подлежит выполнению объем ...
  14. Договор подряда на производство ремонтно-строительных работ для организации
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на производство ремонтно-строительных работ для организации
    ...уемый в дальнейшем "заказчик", в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем "подрядчик", в лице , действующего на основании , с другой стороны, полномочия которых на заключение договора прилагаются к экземпляр...
  15. Договор на выполнение подрядных работ
    Договор строительства, строительного подряда → Договор на выполнение подрядных работ
    ...заказчик, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и (организация, производящая работы), именуемая в дальнейшем подрядчик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: i. предмет договора ...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Загрузка
Наверх