Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 (906) 068-4949
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 9
Телефон: 8 923 308 00 82


Договор подряда (на выполнение подрядных работ)









ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)

г.___________________                            "___"___________200__г.

     ___________________________________________________________________
(наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
     Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
     1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

     II. Обязательства сторон
     2.1. Заказчик обязуется:
     - обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
     - обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
     2.2. Подрядчик обязуется:
     - произвести указанные работы за свой риск;
     - обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для
проверки хода и качества их исполнения;
     - обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.

     III. Срок действия договора и порядок расчетов
     3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов
Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение
2).
     3.2. Срок исполнения: "___"_______20___г.
     3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
     3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.

     IV. Ответственность сторон
     4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским
законодательством.
     4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
     4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
     4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

     V. Особые условия
     5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
     5.2.   По    окончании   работ    неиспользованные   материалы    и
предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
     5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
частью.
     5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
     Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик                      Подрядчик
____________________          _____________________
____________________          _____________________

Заказчик                      Подрядчик

   М.П.                          М.П.

________________________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

     Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
     Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
деятельности.
     Основы гражданского  законодательства Союза  ССР и республик, кроме
указанной  разновидности   договора    подряда  предусматривают  договор
подряда о  выполнении научно-исследовательских  и опытно-конструкторских
работ (ст.97).
     Особо следует  оговорить последнюю  разновидность договора подряда.
Правовой   режим    результатов   НИОКР    не   определен    действующим
законодательством. Не  нашел он  регламентации и в Положении о договорах
на  создание   (передачу)  научно-технической   продукции,  утвержденном
постановлением ГКНТ  СССР от  20__ноября 1987 г. N435. В нем указывается,
что этот  вопрос относится  к сфере договорного регулирования и решается
по усмотрению сторон.
     Для исполнения  подрядного договора  подрядчик  вправе  привлечь  к
исполнению  договора   других  лиц   (субподрядчиков),   отвечая   перед
заказчиком за  результаты их  работ. В  этом случае  подрядчик выступает
перед  заказчиком   в  качестве   генерального   подрядчика,   а   перед
субподрядчиком - в качестве заказчика.
     Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
     Условия договора  в зависимости  от вида  производимых работ  могут
включать в  себя: предоставление  утепленного помещения,  горячей  воды,
душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
     Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
     Оплата  производится   после  сдачи   всей  работы,  если  иное  не
установлено договором.
     П.4.1 -  в соответствии  со ст.218  ГК РСФСР  в случае неисполнения
Подрядчиком своих  обязательств,  Заказчик  вправе  выполнить  указанные
работы за  счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.220__ГК
устанавливает  обязанность   Подрядчика  в   случае   неисполнения   или
ненадлежащего исполнения  своих обязательств возместить заказчику убытки
и определяет  содержания понятия  "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
убытков  (ст.221)   не  освобождает   Подрядчика  от   исполнения  своих
обязательств  в   натуре.  Условия   ответственности   за   неисполнение
обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
     Понятие неустойки  определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
(ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
По соглашению  сторон возможно  установление альтернативной или зачетной
неустойки.
     Следует также  учитывать, что  риск случайной  гибели или случайной
порчи материалов,  в соответствии  со ст.357  ГК РСФСР,  несет  сторона,
предоставляющая материал.


  
Скачать документ «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)»

Статус: Клиент
25.11.2015 в 21:00:09

договор подходит для меня. большое спасибо!

5
Игорь
25.02.2016 в 09:32:33

а можно вносить в договор пунк о предоплате и в каком размере?

5
Кристина
23.08.2016 в 08:15:24

Большое спасибо! Нашла много важных акцентов для дополнения нашего текущего договора подряда.



Найденые документы по теме «договор подряда на выполнение работ скачать бесплатно»

  1. Договор подряда на выполнение работ втк
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение работ втк
    договор подряда на выполнение работ временным творческим коллективом (втк) г. ""200г. временный творческий коллектив, именуемы...
  2. Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
    договор подряда (на выполнение подрядных работ) г. "" 20г. (наименование предприятия), в дальнейшем заказчик, ...
  3. Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
    договор подряда (на выполнение подрядных работ) г. ""200г. (наименование предприятия), в дальнейшем заказчик, в лице (должн...
  4. Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    договор подряда г. "" 20 г. , (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем в дальнейшем "подрядчик", в лице ...
  5. Договор подряда на выполнение кадастровых работ
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение кадастровых работ
    договор подряда на выполнение кадастровых работ № г. «» 20г. , именуемое в дальнейшем «подряд...
  6. Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса
    Типовой договор подряда → Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса
    договор подряда № г. «» 20 г. , именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице , действующего на основа...
  7. Договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире
    договор подряда на выполнение работ ""20г. гражданин рф , зарегистрирован и проживает по адресу: , именуемый в ...
  8. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    договор подряда № на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем ...
  9. Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)
    договор подряда г. "" 20 г. , (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем в дальнейшем "подрядчик", в лице ...
  10. Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
    договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры г. «&raq...
  11. Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания
    договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания г. «»...
  12. Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    приложение 4 к методическим рекомендациям по заключению договоров подряда на строительство в российской федерации примерная форма договора договор подряда на...
  13. Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    договор подряда на выполнение комплекса работ по объекту г. «» 20 г. , именуемый в дальнейшем «заказчи...
  14. Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
    Договор подряда проектных и изыскательных работ → Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
    приложение 2 к приказу минюста россии от 2007г. № договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка г. «» 200 г. , (фио гражданина, ...
  15. Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений
    договор подряда № на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений г. «» 20 года , именуемое...

Похожие документы

Загрузка
Наверх