Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)









                           ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
                на выполнение работ по производству продукции
                            (между предприятиями)

    г. _______________                          "___"___________ 20___ г.

         ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                (наименование предприятия)

    "Подрядчик", в лице ________________________________________________,
                                     (должность, ф.и.о.)

    действующего на основании ________________________, с одной стороны и
                                 (Устава, положения)

    _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование предприятия)

    в лице ________________________________________________, действующего
                        (должность, ф.и.о.)

    на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
                     (Устава, положения)

    настоящий договор о нижеследующем:

                              I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

         1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию
    _____________________________________________________________________
                          (указать какую  именно)

    своими силами и средствами из материала  Заказчика  (из  собственного
    материала Подрядчика).   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить
    выполненную работу.
         1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.

                        II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна  соответствовать
    требованиям ГОСТа ________________.
         2.2. Заказчик обеспечивает  Подрядчика  необходимым  для  работы
    материалом  согласно  поданной заявки. Переданный для работы материал
    оплачивается Подрядчиком.
         2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик  передает  на  территории
    своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
    ________________, полномочному представителю Заказчика.
         2.4.  Вывоз  продукции  с  предприятия Подрядчика осуществляется
    Заказчиком самостоятельно.
         2.5. Сдача-приемка изготовленной  продукции  оформляется  актом,
    подписываемым представителями сторон.

                  III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

         3.1.  Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
    поставленного  Заказчиком,  и   отражается   в   акте   сдачи-приемки
    выполненных работ в каждом случае индивидуально.
         3.2.   Деньги  за  выполненную  работу  перечисляются  платежным
    поручением на расчетный счет  Подрядчика  в  течение  _________  дней
    после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

                          IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         4.1.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока сдачи продукции он
    уплачивает Заказчику за каждый день просрочки  пеню  в  размере  0.5%
    стоимости  работ  (включая  стоимость  материала),  а  если работа не
    окончена по  истечении  ____-х  недель  со  дня   наступления   срока
    исполнения заказа,  Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной
    пени,  неустойку  в  размере  _______%  стоимости   заказа   (включая
    стоимость материала).
         4.2.  При  просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает
    Подрядчику пеню в размере ______%  стоимости работ (включая стоимость
    материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
    дней -   неустойку   в  размере  ______%  стоимости  заказа  (включая
    стоимость материала).
         Если   в  период  просрочки  Заказчика  изготовленная  продукция
    оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или  уничтоженной  по
    причинам,  не  зависящим  от  Подрядчика  (пожар  и  т.д.),  то  риск
    случайной гибели  падает  на  Заказчика,  который  обязан  возместить
    понесенный Подрядчиком ущерб.
         4.3.  Проверка  качества  изготовленной  продукции  производится
    Заказчиком при ее сдаче-приемке,  фиксируемой  в  двустороннем  акте,
    подписываемом представителями сторон.
         При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
    созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
    Такой  акт  может  быть  составлен  не  позже  одного  месяца  со дня
    получения Заказчиком продукции.
         4.4.  Подрядчик  отвечает  за  надлежащее  качество  выполненных
    работ, зафиксированное одним из названных актов.
         В   акте  должно  быть,  наряду  с  другими  данными,  отмечено:
    количество    экземпляров,    подвергавшихся    проверке,    характер
    недостатков,   относящихся   к   качеству  выполненных  работ,  сроки
    безвозмездного устранения недостатков или замены  недоброкачественной
    продукции доброкачественной.
         4.5.  За  нарушение  Подрядчиком  условий  о  качестве,  а также
    отступление от  других  условий  договора,  ухудшившее  работу,  либо
    допущение  других  недостатков  в  работе Заказчик вправе потребовать
    уплаты неустойки   в   размере   _____%  от  стоимости  некачественно
    выполненной продукции.
         4.6.  В  случае  несвоевременной  оплаты   выполненного   заказа
    Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______%  от  стоимости
    заказа за каждый день просрочки.
         4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать  с  другой
    стороны   понесенные   по   ее   вине   убытки,  за  вычетом  из  них
    неустойки(пени).
         4.8. В  случае  невозможности  разрешить  возникшие  разногласия
    соглашением  сторон, споры передаются в установленном законом порядке
    на рассмотрение арбитражного суда.

                         V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

         5.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
    одинаковую юридическую силу.
         5.2. Юридические адреса сторон:

         Заказчик: ______________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

         Подрядчик: _____________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

                               Подписи сторон:

            Заказчик:                                Подрядчик:

        ___________________                     ___________________
         М.П.                                    М.П.

  
Скачать документ «Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)»

5
Виктория
28.05.2016 в 23:21:02

документ мне полезен



Найденые документы по теме «договор подряда на изготовление продукции»

  1. Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений
    договор подряда № «»20 г. индивидуальный предприниматель , зарегистрированный в едином государственном реестре инд...
  2. Договор на изготовление печатной продукции
    Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление печатной продукции
    договор на изготовление печатной продукции г. «» 20 г. 1. стороны «», именуемое в да...
  3. Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
    Договор оказания услуг, работ → Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
    договор № г. «»201 г. , именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице , действующего на основании , ...
  4. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    договор подряда № на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем ...
  5. Акт сдачи-приемки продукции (приложение к договору на создание патентно-информационной продукции)
    Защита авторских прав → Акт сдачи-приемки продукции (приложение к договору на создание патентно-информационной продукции)
    ...o. сдачи-приемки продукции комплекс патентно-информационных материалов и услуг для регистрации товарного знака. по договору no. от "" 20 г. составлен "" 20 г. мы, нижеподписавшиеся, от лица заказчика , от лица исполнителя , составили н...
  6. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
    Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление и установку наружной рекламы
    договор на изготовление и установку наружной рекламы г. "" 200 г. , именуем в дальнейшем (наименование предприятия) ре...
  7. Типовой договор подряда
    Типовой договор подряда
    согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез...
  8. Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    приемо-сдаточный акт г. ""20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного ""20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу...
  9. Договор подряда
    Типовой договор подряда → Договор подряда
    вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее - исп...
  10. Договор строительства, строительного подряда
    Договор строительства, строительного подряда
    договор подряда  —  это соглашение, в соответствии с которым  одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн...
  11. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
    Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
    договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) № г. «» 201г. именуемое в дальн...
  12. Договор бытового подряда
    Договор бытового подряда
  13. Договор арендного подряда, контрактации
    Договор арендного подряда, контрактации
  14. Договор оказания услуг по изготовлению программного продукта
    Договор оказания услуг, работ → Договор оказания услуг по изготовлению программного продукта
    договор на оказание услуг № г. "" г. ...
  15. Договор подряда 2 (между юридическими или физическими лицами)
    Типовой договор подряда → Договор подряда 2 (между юридическими или физическими лицами)
    договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее - испол...

Похожие документы

Загрузка
Наверх