Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Договор подряда на капитальное строительство









ДОГОВОР ПОДРЯДА
на капитальное строительство

г.______________                                     "___"_______200__г.

     __________________________ предприятие  в  лице  _________________,
действующего  на  основании  ________________,  именуемое  в  дальнейшем
Заказчик, с  одной стороны,  и _____________  строительная организация в
лице _________________________, действующего на основании _____________,
именуемая в  дальнейшем Подрядчик,  с другой  стороны,  заключили  между
собой договор о нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1.1. Подрядчик  обязуется своими  силами и  средствами построить  и
сдать Заказчику  объект ________________________________________________
(строительство  нового,   расширение  или   техническое   перевооружение
действующего  предприятия,  зданий  или  сооружений)  в  соответствии  с
утвержденной проектно-сметной  документацией ____________________ (кем и
когда утверждена) и в установленный срок.
     1.2.  Заказчик   обязуется  предоставить   Подрядчику  строительную
площадку,  передать   ему  утвержденную  проектно-сметную  документацию,
обеспечить   своевременное    финансирование   строительства,    принять
законченные строительством объекты и оплатить их.

     II. Права и обязанность сторон по договору
     2.1. Заказчик обязан:
     а)  обеспечить   строительство   технологическим,   энергетическим,
электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой;
     б) принять  от Подрядчика  по  акту  рабочей  комиссии  законченный
объект ________________________________________  (наименование объекта),
ввести его  в действие  в  установленные  сроки  и  произвести  за  него
расчеты;
     в) Заказчик  не имеет  права вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.  Недостатки выполнения  работ или  используемых
для  работ   материалов,  допущенные  по  вине  Подрядчика,  устраняются
последним за свой счет;
     г) осуществляя  контроль  и  технический  надзор  за  соответствием
объема, стоимости  и качества работ проектам и сметам, Заказчик вправе в
любое время  проверять ход  и качество строительных и монтажных работ, а
также качество используемых материалов.
     2.2. Подрядчик обязан:
     а) в  соответствии с  утвержденной проектно-сметной  документацией,
титульным списком,  утвержденным _________________________ (наименование
ведомства,  дата   утверждения)  и  графиком  производства  строительно-
монтажных работ  осуществить строительство  ____________________________
(название  объекта,   вид  работ)   в  срок   с   "___"______20__г.   по
"___"_____20__г.;
     б) обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в
соответствии со  строительными нормами  и правилами,  принять участие  в
испытании и  опробовании смонтированного  им оборудования, сдать рабочей
комиссии законченный  строительством (или  его очереди)  объект и ввести
его в  действие совместно  с Заказчиком  в соответствии  с прилагаемым к
договору графиком.

     III. Дополнительные условия
     3.1.   На    Заказчика   возлагается    обеспечение   строительства
необходимыми материалами.
     3.2.   Заказчик    обязан   укомплектовать    строительный   объект
эксплуатационными кадрами.
     3.3. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании
договорной цены по объекту (или части его), подлежащему сдаче Заказчику,
в сумме  ______________________ (цифрами и прописью) рублей, в том числе
строительно-монтажных работ  ______________________ (цифрами и прописью)
рублей.

     IV. Ответственность сторон
     4.1. За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение  обязанностей по
договору ответственная  за это  сторона уплачивает  неустойку в  размере
_____%, а  также возмещает  убытки  в  сумме,  не  покрытой  неустойкой,
выразившиеся в  произведении другой  стороной  расходах,  в  утрате  или
повреждении ее имущества.
     4.2.   За    нарушение   Подрядчиком   сроков   выполнения   работ,
предусмотренных графиком,  последний уплачивает Заказчику пени в размере
____________ за каждый день просрочки.
     В  случае   окончания  Подрядчиком   всех  работ   по   объекту   к
установленному  договором   конечному  сроку,   суммы  пени,  уплаченные
Подрядчиком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, возвращаются
ему Заказчиком.

     V.  При   выполнении  договора   стороны  руководствуются   нормами
действующего гражданского законодательства, нормативными актами по вопро-
сам капитального  строительства и  Особыми  условиями  к  настоящему
договору.

     VI. Срок действия настоящего договора установлен с "___"_____20__г.
по "___"_______20__г.

     VII. Юридические адреса и реквизиты сторон
     Заказчик: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
     Подрядчик: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
     Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: по одному для каждой
стороны и один - финансирующему строительство банку.

     Приложения к договору:
     1. Документация,  предусмотренная пп.18  и 20__Правил  о  договорах
подряда на капитальное строительство.
     2. Перечень объемов и видов работ, выполняемых Подрядчиком.
     3. Особые условия к договору.
		 
		 
Заказчик                           Подрядчик
__________________                 ______________________

"___"_______20__г.                 "___"_______20__г.

М.П.                               М.П.


  
Скачать документ «Договор подряда на капитальное строительство» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на капитальное строительство», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на капитальное строительство»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «образец договора подряда на капитальное строительство »

  1. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от ""20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни...
  2. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору № от ""200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию зданий и сооружен...
  3. Договор подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на капитальное строительство
    договор подряда на капитальное строительство г. ""200г. предприятие в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейше...
  4. Договор подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
    утверждено постановлением госстроя ссср, стройбанка ссср и госбанка ссср от 23 января 1987 г. № 13 договор подряда на капитальное строительство № г. ""20г. , именуемый в дальнейшем "заказчик", в лице , действующего н...
  5. Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
    Договор строительства, строительного подряда → Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
    ...нием госстроя ссср, стройбанка ссср и госбанка ссср от 23 января 1987 г. № 13 типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство город 20 года месяца дня (наименование организации) именуемый в даль...
  6. Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капстроительство) +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышестоящий орган, истец: наимено...
  7. Образец. Акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве
    приложение nо. 3 к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве о...
  8. Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    Договор строительства, строительного подряда → Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    ... г. № 490 перечень объектов, подлежащих строительству (наименование подрядной строительной организации) по договору с (наименование организации-заказчика) +-+ сметная стоимость no.наименование+- год и месяц п/п объекта в том чи...
  9. Договор подряда по строительству
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству
    договор подряда по строительству г. ""200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус...
  10. Договор строительства, строительного подряда
    Договор строительства, строительного подряда
    договор подряда  —  это соглашение, в соответствии с которым  одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн...
  11. Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    протокол согласования разногласий по особым условиям договора протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование объекта стро...
  12. Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство
    протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование объекта) от ""20г. № между (наименование заказчика) и (наименование подрядчик...
  13. Договор подряда на строительство дома
    Типовой договор подряда → Договор подряда на строительство дома
    договор подряда № на строительство дома г. «» 20 г. , действующего на основании паспорта, именуемого в даль...
  14. Договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа)
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа)
    договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа) г. «» 20 г. общество с ограниченной ответственностью им...
  15. Договор подряда на строительство объекта
    Типовой договор подряда → Договор подряда на строительство объекта
    приложение 3 к методическим рекомендациям по заключению договоров подряда на строительство в российской федерации примерная форма договора договор подряда на строи...

Похожие документы

Загрузка
Наверх