Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Договор подряда на строительно-отделочные работы









                                   ДОГОВОР
                  подряда на строительно-отделочные работы
   
    г. ______________                                "__"________ 200_ г.
   
         _______________________________________________, именуем__ далее
              (наименование организации-заказчика)
   
    "Заказчик", в лице _________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество, должность)
   
    действующего на основании _________________________, с одной стороны,
                                 (Устава, положения)
   
    и __________________________________________________, именуем__ далее
                   (наименование организации)
   
    "Подрядчик", в лице ________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество, должность)
   
    действующего на основании ______________________, заключили настоящий
                                (Устава, положения)
    Договор о нижеследующем:
   
                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
         1.1. По  настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный
    Договором срок провести  строительно-отделочные  работы  и  установку
    оборудования в следующих помещениях здания по адресу: _______________
    ____________________________________________________________________,
    а Заказчик   обязуется   принять   выполненные   работы   и  уплатить
    обусловленную Договором цену.  Улучшения,  производимые Подрядчиком в
    помещениях, указанных  Заказчиком в виде установленного оборудования,
    отделки и тому подобные улучшения именуются далее  "Объект  договора"
    или "Объект".
         1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ
    подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации,
    а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий
    строительного  назначения  и  представлять соответствующую информацию
    Заказчику.
         1.3. По  завершении работ Подрядчик сдает,  а Заказчик принимает
    по  Акту  выполненную  Подрядчиком  работу.  За  работу,  выполненную
    субподрядчиками   и   другими   контрагентами  Подрядчика,  Подрядчик
    отвечает как за свою собственную работу.
   
                        2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
         2.1. Подрядчик  обязан   выполнять   предусмотренные   настоящим
    Договором   работы   в   соответствии  с  технической  документацией,
    определяющей объем,  содержание работ и другие  предъявляемые  к  ним
    требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание
    технической документации определяются в  Приложении  1  к  настоящему
    Договору. Техническая документация представляется ___________________
    _________________________________.
         2.2. В случае,  если в ходе выполнения обусловленной технической
    документацией работ,  Подрядчик обнаружит не учтенные  в  технической
    документации  работы  и  в  связи  с  этим  необходимость  проведения
    дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ,  он  будет
    обязан сообщить об этом Заказчику.
         2.3. При неполучении от Заказчика ответа  на  свое  сообщение  в
    течение  десяти  дней  Подрядчик обязан приостановить соответствующие
    работы с отнесением убытков,  вызванных простоем,  на счет Заказчика.
    Заказчик  освобождается  от  возмещения  этих  убытков,  если докажет
    отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
         2.4. Если   Подрядчик  не  выполнит  обязанности,  установленной
    пунктом 2.3 настоящего  Договора,  он  лишается  права  требовать  от
    Заказчика  оплаты  выполненных  им  дополнительных работ и возмещения
    вызванных этим убытков,  если не  докажет  необходимость  немедленных
    действий  в  интересах  Заказчика,  в  частности  в связи с тем,  что
    приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта
    строительства.
         2.5. При   согласии   Заказчика   на   проведение    и    оплату
    дополнительных   работ   Подрядчик  будет  вправе  отказаться  от  их
    выполнения  лишь  в  случаях,   когда   они   не   входят   в   сферу
    профессиональной  деятельности  Подрядчика  либо в сферу деятельности
    его субподрядчиков и других контрагентов либо не могут быть выполнены
    Подрядчиком  и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от
    них причинам.
         2.6. Заказчик    вправе    вносить   изменения   в   техническую
    документацию при условии,  если вызываемые этим дополнительные работы
    по  стоимости  не  превысят  десяти процентов указанной в смете общей
    стоимости работ и не меняют  характера  предусмотренных  в  настоящем
    Договоре работ.
         2.7. Внесение в техническую  документацию  изменений  в  большем
    против  указанного  в  пункте  2.6  Договора объеме осуществляется на
    основе согласованной  сторонами  дополнительной  сметы.  Если  по  не
    зависящим  от  Подрядчика  причинам стоимость работ превысит смету не
    менее чем на десять процентов он будет  вправе  требовать  пересмотра
    сметы.
         2.8. В случае необходимости устранения  дефектов  в  технической
    документации  Подрядчик  будет  вправе  требовать возмещения разумных
    расходов,  которые он понесет в связи с установлением  и  устранением
    этих дефектов.
         2.9. Обеспечение  работ  материалами   и   оборудованием   несет
    Подрядчик.  По  соглашению  сторон  Заказчик  может  принять  на себя
    обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми
    материалами и оборудованием.
         2.10. Сторона,  в обязанность которой входит  обеспечение  работ
    материалами и оборудованием,  несет ответственность за обнаружившуюся
    невозможность  использования  предоставленных   ею   материалов   или
    оборудования  без  ухудшения  качества  выполняемых  работ,  если  не
    докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
    за которые отвечает другая сторона.
         2.11. В  случае   обнаружившейся   невозможности   использования
    предоставленных  Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения
    качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены  Подрядчик
    будет  вправе  отказаться  от  настоящего  Договора  и потребовать от
    Заказчика уплаты  цены  договора  пропорционально  выполненной  части
    работ.
         2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом  и
    качеством   выполняемых  работ,  соблюдением  сроков  их  выполнения,
    качеством   предоставленных   Подрядчиком   материалов,    а    также
    правильностью  использования  Подрядчиком  материалов  Заказчика,  не
    вмешиваясь   при   этом   в   оперативно-хозяйственную   деятельность
    Подрядчика.
         2.13. Заказчик,  обнаруживший  при  осуществлении   контроля   и
    надзора    за    выполнением    работ   отступления   от   требований
    проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ,
    или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
    Если  Заказчик  не  сделает  такого  заявления,  он  теряет  право  в
    дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
         2.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
    указания  Заказчика,  если  такие  указания  не противоречат условиям
    настоящего  Договора  и  не  представляют   собой   вмешательство   в
    оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
         2.15. Подрядчик должен устранять по требованию  Заказчика  и  за
    его  счет недостатки,  за которые Подрядчик не несет ответственности.
    Подрядчик вправе отказаться от выполнения  обязанности,  указанной  в
    настоящем  пункте  в случае,  когда устранение недостатков не связано
    непосредственно с предметом настоящего Договора либо  не  может  быть
    осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
         2.16. Заказчик может в  любое  время  до  сдачи  ему  результата
    работы  отказаться  от исполнения настоящего Договора.  В этом случае
    Заказчик  обязан  уплатить  Подрядчику   часть   установленной   цены
    пропорционально  части работы,  выполненной до получения извещения об
    отказе Заказчика от исполнения договора.  Заказчик также будет обязан
    возместить  Подрядчику  убытки,  причиненные  прекращением настоящего
    договора в пределах разницы между ценой,  определенной за всю работу,
    и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
   
               3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
   
         3.1. Приемка  работ  осуществляется  Заказчиком в течение 3 дней
    после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
    Стоимость приемки работ входит в смету,  предусмотренную Договором, и
    осуществляется Заказчиком в  счет  причитающейся  Подрядчику  оплаты.
    Размер затрат на приемку не может превышать ___% от сметной стоимости
    Объекта.  В  случае,  если  Заказчик  затратит  на  приемку   Объекта
    средства,  превышающие  сумму,  указанную  в  настоящем  пункте,  все
    дополнительные расходы по приемке он будет обязан осуществить за свой
    счет.
         3.2. Сдача  работы  Подрядчиком   и   приемка   его   Заказчиком
    оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе
    одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об  этом  и
    акт подписывается другой стороной.
         3.3. Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  работ  в  случае
    обнаружения недостатков,  которые не могут быть устранены Подрядчиком
    или Заказчиком.
         3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе
    ссылаться на то,  что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
    выполнением.
         3.5. Гарантийный срок устанавливается в ________ лет.  Подрядчик
    несет   ответственность   за   недостатки,  обнаруженные  в  пределах
    гарантийного срока,  если не докажет,  что они  произошли  вследствие
    нормального    износа   объекта,   ненадлежащего   ремонта   объекта,
    произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
         3.6. Подрядчик   несет   ответственность   перед  заказчиком  за
    допущенные отступления от требований,  предусмотренных в  технической
    документации  и  в  обязательных  для  сторон  строительных  нормах и
    правилах.  Подрядчик не несет ответственности за  допущенные  им  без
    согласия  Заказчика  мелкие  отступления от технической документации,
    если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
         3.7. Риск  случайной гибели или случайного повреждения Объекта в
    части улучшений,  производимых по настоящему Договору Подрядчиком,  а
    именно:    устанавливаемого    (или    установленного)    Подрядчиком
    оборудования,   использованных   или   неиспользованных   Подрядчиком
    строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки
    и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
         3.8. Если отделочные работы или установка оборудования выполнены
    Подрядчиком некачественно  или  оказались  невыполненными  вследствие
    недоброкачественности   предоставленного   Заказчиком  материала  или
    оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика,  Подрядчик
    вправе  требовать  оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ
    при условии,  если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора,
    предусмотренные п. 4.3.
         3.9. Подрядчик обязан немедленно  предупредить  Заказчика  и  до
    получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
         непригодности или     недоброкачественности      предоставленных
    Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных
    предметов;  возможных  неблагоприятных  для   Заказчика   последствий
    выполнения его указаний о способе исполнения работы;
         иных не зависящих от Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят
    годности  или  прочности  результатов выполняемой работы либо создают
    невозможность ее завершения в срок.
         3.10. Заказчик  обязан  в  течение  трех  дней  после  получения
    извещения Подрядчика об обстоятельствах,  указанных в  п.  4.3,  дать
    указания Подрядчику о дальнейших действиях.
         3.11. Если Заказчик,  несмотря на своевременное  и  обоснованное
    предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах,  указанных в
    п. 4.3 в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные
    материалы,    оборудование,   техническую   документацию   или   иные
    непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или
    не  примет  других  необходимых  мер  для  устранения  обстоятельств,
    препятствующих качественному и своевременному выполнению  Подрядчиком
    своих   обязательств   Подрядчик   вправе  отказаться  от  исполнения
    настоящего  договора  и  потребовать   возмещения   причиненных   его
    прекращением  убытков  в  размере  установленной  настоящим Договором
    оплаты за весь объем работ.
         3.12. Если     Подрядчик    не    предупредит    Заказчика    об
    обстоятельствах,  указанных  в  п.  4.3  настоящего  Договора,   либо
    продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.4 срока на
    предупреждение  или  вопреки  своевременному  указанию  Заказчика   о
    прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им
    к  Заказчику  соответствующих  требований  ссылаться   на   указанные
    обстоятельства.
   
                       4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
   
         4.1. Оплата    выполненных    по   настоящему   Договору   работ
    производится Заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, а именно:
    __________________________________________ рублей.
         4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________
    рублей в течение _________ дней после подписания настоящего Договора.
    Окончательный расчет производится  после  окончательной  сдачи  работ
    Подрядчиком  Заказчику  при условии,  что работа выполнена надлежащим
    образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.
   
                          5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
         5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
    настоящему  договору  стороны  несут ответственность в соответствии с
    действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные
    санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.
         5.2. При   неисполнении    заказчиком    обязанности    уплатить
    установленную цену либо иную сумму,  причитающуюся подрядчику в связи
    с выполнением договора подряда,  подрядчик имеет право  на  удержание
    принадлежащих   заказчику   оборудования   остатка  неиспользованного
    материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты
    заказчиком соответствующих сумм.
         5.3. В случае,  если  фактические  расходы  Подрядчика  окажутся
    меньше   тех,   которые  учитывались  при  определении  цены  работы,
    Подрядчик сохраняет право на оплату работ  по  цене,  предусмотренной
    настоящим   договором,  если  Заказчик  не  докажет,  что  полученная
    Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
         5.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в
    оплату  по  настоящему  Договору  Заказчик  будет  обязан   выплатить
    Подрядчику пеню из расчета _____%  в день за каждый день просрочки от
    вовремя невыплаченных сумм.
   
                  6. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
         6.1. Заказчик: _________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
   
         6.2. Подрядчик: ________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
   
                               Подписи сторон:
   
              Заказчик                               Подрядчик
   
     _________________________                 _______________________
   
               М.П.                                      М.П.

  
Скачать документ «Договор подряда на строительно-отделочные работы» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на строительно-отделочные работы», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на строительно-отделочные работы»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «клерк подлежат ли лицензирование отделочные работы в 2016 в строительстве»

  1. Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
    Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы
    ... 5.1. применимым правом по настоящему договору является законодательство российской федерации. 5.2. споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. . 6. ответственность сторон 6.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза...
  2. Договор подряда на строительно-отделочные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно-отделочные работы
    договор подряда на строительно-отделочные работы г. "" 200 г. , именуем далее (наименование организации-заказчика) "заказчик", в лице , (фамилия, им...
  3. Договор подряда на строительно-отделочные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно-отделочные работы
    договор подряда на строительно-отделочные работы г. "" 20 г. , именуем далее (наименование организации-заказчика) "заказчик", в лице , (фамилия, имя...
  4. Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
    договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры г. «» 20г. (полное н...
  5. Акт о приемке работ, выполненных от начала строительства
    Договор строительства, строительного подряда → Акт о приемке работ, выполненных от начала строительства
    ... 2 подрядчик договор nо. от 20 г. представляется ежемесячно финансирующему филиалу промбанка при счете на выполнение работ объект акт nо. о приемке работ полная сметная стоимость объекта за м-ц 20 г. стоимость работ, выполненных от ...
  6. Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (Унифицированная форма N КС-18)
    Документы делопроизводства предприятия → Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (Унифицированная форма N КС-18)
    скачать документ "акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (унифицированная форма n кс-18)" можно по этой ссылке
  7. Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства
    Договор подряда проектных и изыскательных работ → Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства
    приложение 3 к приказу минюста россии от 2007г. № договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства г. «» 200 г. , (...
  8. Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    Договор строительства, строительного подряда → Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    ...п/п объекта в том числе начала и всего+- окончания строительно- льготы и строительства монтажные обору- компенсации, работы дованиене входящие в состав строи- тельных работ +-+-+-+-+-+-+- ...
  9. Договор подряда по строительству
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству
    ...одной стороны, и , именуемый в дальнейшем подрядчик, в лице , действующего на основании , заключили нижеследующий договор на работы 20г. 1. заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя производство работ по капитальному ремонту согласно утвержденным про...
  10. Претензия о нарушении срока окончания строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о нарушении срока окончания строительства
    ...ельный адрес) строительство должно осуществляться по графику, составленному сторонами договора, а датой начала строительных работ являться "" 20 г. в соответствии с п. договора строительство данного объекта должно быть завершено подрядчиком не поз...
  11. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    ... в соответствии с п.34 правил о договорах подряда на капитальное строительство подрядчик, не закончивший строительно-монтажные работы к установленному настоящим договором сроку, уплачивает пеню в размере % от сметной строимости строительно-монтажных работ, в...
  12. Договор подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на капитальное строительство
    ...о расчеты; в) заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. недостатки выполнения работ или используемых для работ материалов, допущенные по вине подрядчика, устраняются последним за свой счет; г) осуществляя ко...
  13. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    ...тветствии с пунктом 34 правил о договорах подряда на капитальное строительство подрядчик, не закончивший строительно-монтажные работы к уста- новленному настоящим договором сроку, уплачивает пеню в размере % от сметной стоимости строительно-монтажных работ, ...
  14. Образец. Приказ о предоставлении одного свободного от работы дня в неделю для подготовки к написанию дипломной работы
    Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о предоставлении одного свободного от работы дня в неделю для подготовки к написанию дипломной работы
    ...ссурийск 15 августа 1997 г. приказ n 1. викторовой оксане станиславовне - бухгалтеру, предоставить один свободный от работы день в неделю для подготовки к написанию дипломной работы с 22 августа 1997 г. 2. оплату труда о. с. викторовой за упомяну...
  15. Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    ...ов. организации, почтовый адрес: адрес, телефон) дата, исходящий номер претензия на сумму рублей в ходе выполнения работ по строительству (техническому перевооружению, реконструкции и т.д.) (наименование объекта) у вас возникла необходимость вне...

Похожие документы

Загрузка
Наверх