Договор поставки (вариант 3)


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:3557
Голосов:0 Обновлено:н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор






                                                              Вариант 3

               ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)

        г.____________                     "__"________20__г.

     ________________, именуемое  в  дальнейшем   "Поставщик",   в   лице
_____________,  действующего  на  основании  ______,  с одной стороны,  и
_____________,  именуемое в дальнейшем "Покупатель" ,  в лице  _________,
действующего  на  основании  _________,  с другой стороны,  во исполнение
_________ (указывается основание заключения договора - соглашение сторон,
госзаказ,  сложившиеся  длительные  хозяйственные связи и т.п.) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
     1. Поставщик  обязуется  поставить,  а Покупатель принять и оплатить
продукцию  (товар)  по  номенклатуре  (ассортименту)   и   в   количестве
___________.
     2. Качество и комплектность продукции (товара)  должны  соответство-
вать ______________ (указываются номера,  индексы, даты утверждения стан-
дартов,  технических условий,  чертежей,  описываются образцы, порядок их
представления и хранения,  приводятся дополнительные требования, согласо-
ванные сторонами).
     3. Оплата     продукции     (товара)    производится    по    ценам:
_____________________________ (указываются наименование,  дата  и  орган,
утвердивший обязательный для сторон документ о цене, при отсутствии его -
цена,  согласованная сторонами самостоятельно, в случаях, предусмотренных
законом,  например:  при  поставке продукции (товара),  которая перестала
пользоваться спросом, при поставке продукции с изменением ее комплектнос-
ти и за срочное исполнение заказов, особо модных товаров и т.д.).
     4. Поставка  продукции  (товара)  производится  в   следующие   сро-
ки:_______________________
     Количество продукции (товара),  недопоставленное в периоде  поставки
подлежит (не подлежит) восполнению__________.
     Досрочная поставка продукции (товара) допускается_____________ (ука-
зать пределы или не допускается вообще).
     5. Сумма договора составляет ________ руб. При изменении объема пос-
тавки или цен сумма соответственно изменяется.
     6. Расчеты  за  поставленную  продукцию  (товар)  производятся   пу-
тем:__________________
     Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты в слу-
чае:_________________________ (приводятся основания отказов).
     7. Тара,    упаковка    и    маркировка    должны    соответствовать
________________ (указываются стандарты, технические условия, другая тех-
ническая документация).
     Дополнительные требования    к    таре,    упаковке    и   маркиров-
ке:_________________________
     8. Продукция (товар) доставляется Покупателю________________ Покупа-
тель  производит  выборку  продукции  (товара)   в   следующем   порядке:
_________________ (указывается порядок выборки,  способ уведомления о го-
товности продукции (товара))
     Расходы по доставке относятся на ___________ (Покупателя,  Поставщи-
ка) в соответствии с ___________(N прейскурантов) или соглашением сторон.
     9. Приемка  продукции (товара) по количеству и качеству производится
в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР NN П-6, П7.
     Вызов иногороднего Поставщика для участия в поставлении актов прием-
ки обязателен в случаях ___________.
     10. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю не-
устойку в размере ___% от стоимости недопоставленной продукции (товара).
     За необоснованный  отказ  от  платежей  по  договору подлежит уплате
штраф в размере _____%.
     11. Прочие условия __________________________
     12. Настоящий   договор   действует   с   "__"_______20__   г.    по
"___"_________20__г.
     13. Во всем остальном,  что не  предусмотрено  настоящим  договором,
стороны  руководствуются  Положением о поставках продукции производствен-
но-технического назначения (товаров народного потребления),  утвержденным
Постановлением Совета Министров СССР от 27 июля 1988 N 888.
     14. Юридические адреса и реквизиты сторон.
     ПОСТАВЩИК:__________________________
     ПОКУПАТЕЛЬ:_________________________
     15. К договору прилагаются_____________________ (приводится
перечень приложений).
     16. Подписи сторон:

ПОСТАВЩИК                               ПОКУПАТЕЛЬ
_______________                    ________________

М.П.                               М.П.

Примечание: Форма общая - возможно использование при разовых поставках.

Скачать документ «Договор поставки (вариант 3)»

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор поставки (вариант 3)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор поставки (вариант 3)»

Комментариев пока нет


Видео по теме "Договор поставки товаров, продукции"

  • Договор поставки, что нужно знать
    Договор поставки, что нужно знать
  • Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
    Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
  • Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
    Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
×

Найденые документы по теме «контракт на поставку продукции с администрацией»

  1. Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)
    приложение к порядку подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд к постановлению правительства рф от 26.06.95 г. ...
  2. Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    ... о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции "" 20 года арбитражным судом по иску к (наименование истца) (наименование ответчика) ...
  3. Договор на поставку продукции (поставка углеводородов, поставщик НК Лукойл)
    Договор поставки товаров, продукции → Договор на поставку продукции (поставка углеводородов, поставщик НК Лукойл)
    договор на поставку продукции № г. москва «»1998г. оао «лукойл», и...
  4. Образец. Пример расчета задолженности (приложение к исковому заявлению о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции) (юридическая фирма
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Пример расчета задолженности (приложение к исковому заявлению о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции) (юридическая фирма
    р а с ч е т задолженности по договору о поставке консервированной продукции nо. , заключенному с фирмой 1. расчет задолженности по пене за период с 1 мая по 31 а...
  5. Договор поставки товаров, продукции
    Договор поставки товаров, продукции
    договор поставки – один из самых распространенных видов договора в сфере предпринимательской деятельности. такая разновидность договора о...
  6. Договор на поставку продукции (товаров)
    Договор поставки товаров, продукции → Договор на поставку продукции (товаров)
    договор на поставку продукции (товаров) г. «»20г. , именуемое в дал...
  7. Договор на поставку продукции (товаров)
    Договор поставки товаров, продукции → Договор на поставку продукции (товаров)
    образец договора n на поставку продукции (товаров) г. ""20г. , в дальнейшем именуемое поставщик, в лице тов., действующего на основании ,с од...
  8. Образец. Договор на поставку продукции производственно-технического назначения
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Договор на поставку продукции производственно-технического назначения
    договор nо. на поставку продукции производственно-технического назначения г. "" 20 г. , именуем в (наименование предприятия) дальнейше...
  9. Экспортный контракт на поставку товаров
    Договор поставки товаров, продукции → Экспортный контракт на поставку товаров
    контракт № место подписания: дата подписания: компания , юридический адрес: в лице , в качестве продавца и, юридический а...
  10. Образец. Договор поставки сельскохозяйственной продукции
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Договор поставки сельскохозяйственной продукции
    договор поставки сельскохозяйственной продукции г. "" 20 г. , (наименование сельскохозяйственного предприятия) именуем в дальнейш...
  11. Образец. Контракт на поставку товара
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Контракт на поставку товара
    контракт nо. на поставку г. "" 20 г. фирма , именуемая в дальнейшем (наименование) продавец, с одной стороны, в лиц...
  12. Экспортный контракт на поставку угля
    Договор поставки товаров, продукции → Экспортный контракт на поставку угля
    контракт № г. «» 20г. , г. (россия), именуемое в дальнейшем «продавец», в лице , действующего на основа...
  13. Образец. Расчет неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Расчет неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    р а с ч е т н е у с т о й к и за недопоставку или просрочку поставки (невыборку) продукции (товара) (наименование поставщика) в 20 г. по договору (наряду, за...
  14. Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    исх. no. кому: "" 20 г. адрес: п р е т е н з и я об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров) сумма руб. в соответствии с заключенным договором no. от "" ...
  15. Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов
    Договор поставки товаров, продукции → Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов
    контракт № г. « » 20 г. компания , именуемая в дальнейшем «поставщик», в лице , действующего на основани...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Загрузка
Наверх