Дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 434
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ






                         ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
                  на поставку продукции по встречным услугам
                при проведении кредитных (лизинговых) операций


                                                      "___"___________20____г.


     Предприятие_____________________________________________________________
                                ( наименование )
____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________

и ___________________________________________________________________________

банк (предприятие), именуемый (ое) в дальнейшем "Покупатель", в лице ________

_____________________________________________________________________________,

исходя из  достигнутой договоренности о погашении части процентных платежей по
договору от___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

во встречной поставке продукции ______________________________________________

______________________________________________________________________________
                           ( наименование продукции )

заключили договор о нижеследующем:

     1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в_______________________годах

______________________________________________________________________________
                           (наименование продукции)

равными долями ежеквартально в количестве_____________________________________

по договорной цене ___________________________________________________________
за единицу  продукции  (франко  станция назначения) со сроком действия на весь
период указанного выше договора.
     При доставке  (вывозе)  продукции автомобильным транспортом погрузка про-
дукции производится силами и средствами Поставщика и за его счет,  а  выгрузка
продукции на складе получателя - силами и средствами получателя и за его счет.
     Допускается по договоренности сторон разовая поставка  всего  (приходяще-
гося на  год) количества продукции в течение трех месяцев с момента подписания
настоящего соглашения.

     2. Качество и комплектность поставляемой  продукции  должны  соответство-
вать: стандарту N _______________________________________________, техническим
условиям N ___________________________, утвержденным _________________________

______________________________________________________________________________
          ( наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения )

     3. Поставщик  гарантирует  доброкачественность  и надежность поставляемой
продукции в течение  ___________________________________________________срока,

установленного________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 (N стандарта, ТУ или другого документа, предусматривающего гарантийный срок)

и обязуется  по требованию Покупателя в месячный срок исправить (или заменить)
некачественно поставленную продукцию.

     4. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится  Поставщиком ______

______________________________________________________________________________
                 ( вид транспорта, условия транспортировки )

     На каждую партию отгруженной продукции Поставщик выписывает _____________

______________________________________________________________________________
                          ( наименование документа )

с указанием в нем количества отправленной продукции. Тара и упаковка продукции
должны соответствовать требованиям стандарта N ______________________________,
техническим условиям N ________________________, утвержденным _______________

______________________________________________________________________________
          ( наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения )

     5. Поставщик  в течение действия настоящего соглашения по просьбе Покупа-
теля направляет к последнему ( или по указанию Покупателя -  к  третьим  лицам
)своих специалистов для дачи консультаций и оказания практической помощи в от-
ладке, доводке продукции или проведения шефмонтажных работ.

     6. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем ____

______________________________________________________________________________
         ( непосредственно, через снабженческо-сбытовые организации )

путем ________________________________________________________________________
                              ( форма расчетов )

     Отгрузочные реквизиты Покупатель представляет Поставщику на каждую партию
продукции не позднее 45 дней до начала квартала поставки.
     Поставщик направляет Покупателю следующие расчетные документы: __________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

     Указанные документы высылаются Покупателю _______________________________

______________________________________________________________________________
                  ( порядок и срок направления документов )

     В тех  случаях,  когда  Покупатель  по соглашению не является получателем
продукции, Поставщик обязан сообщить Покупателю об отгрузке продукции  получа-
телем путем направления ему копий товарно-транспортных документов за отгружен-
ную продукцию в трехдневный срок после отгрузки продукции.

     7. В случае непоставки Поставщиком продукции по настоящему соглашению или
просрочки ее поставки свыше 30 дней против оговоренного срока Покупатель впра-
ве в бесспорном порядке взыскать с расчетного счета Поставщика N _____________

______________________________________________________________________________
     ( наименование учреждения банка, в котором поставщик имеет р/счет )

всю непогашенную  в срок арендную плату,  включая пеню за просрочку платежей в
размере 0,20 процента от  непогашенной  суммы  задолженности  за  каждый  день
просрочки.

     8. Особые условия:
     8.1. Покупатель представляет Поставщику необходимые для отгрузки  продук-
ции реквизиты  не  позднее чем за 45 дней до начала квартала поставки на каждую
партию поставки.
     8.2. Дополнительное  соглашение  может  быть  изменено или расторгнуто по
согласованию сторон,  оформляется  дополнительным  соглашением,  подписываемым
сторонами.
     Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении  соглашения,
обязана дать ответ не позднее 10 дней после получения изменений.
     8.3. Покупатель вправе  расторгнуть  договор  при  нарушении  Поставщиком
настоящего соглашения, и в дальнейшем все отношения по платежам строятся между
сторонами по заключенному ранее договору N __________.

     9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах: первый - у Покупа-
теля, второй - у Поставщика.



     Поставщик                                Арендатор

     Адрес почтовый ______________            Адрес почтовый ______________

     Телеграфный адрес ___________            Телеграфный адрес ___________

     Телетайп ____________________            Телетайп ____________________

     Спецссудный счет_____________            Спецссудный счет_____________

     Расчетный счет ______________            Расчетный счет ______________

     Грузовой адрес ______________            Отгрузочные реквизиты сообща-
                                              ются отдельно на каждую партию
     _____________________________            продукции

     Код N _______________________            _____________________________



     М.П.                                     М.П.


  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций », а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций »

Комментариев пока нет


Видео по теме "Договор поставки товаров, продукции"

  • Договор поставки, что нужно знать
    Договор поставки, что нужно знать
  • Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
    Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
  • Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
    Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
×

Найденые документы по теме «встречное условие по постваке»

  1. Договор встречной аренды
    Договор аренды имущества, оборудования → Договор встречной аренды
    договор встречной аренды (организационно-правовая форма и наименование организации) в лице , (ф.,и.,о.) действующего на о...
  2. Дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций
    Договор поставки товаров, продукции → Дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций
    дополнительное соглашение на поставку продукции по встречным услугам при проведении кредитных (лизинговых) операций ""20г. предприятие ( наименование ) , именуемое в ...
  3. Образец. Встречное исковое заявление о взыскании неосновательно полученных дивидендов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Встречное исковое заявление о взыскании неосновательно полученных дивидендов
    ... адрес: банковские реквизиты: ответчик: (ф.и.о.) адрес: цена иска - ( ) рублей встречное исковое заявление о взыскании неосновательно полученных дивидендов в сумме () рублей в соответствии с решением общег...
  4. Отчет о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда. Форма № 1-т (условия труда) (постановление Госкомстата РФ от 12.07.94 № 104)
    Статистическая отчётность → Отчет о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда. Форма № 1-т (условия труда) (постановление Госкомстата РФ от 12.07.94 № 104)
    ... 8) по окпо окдп копф +- коды проставляет организация - составитель отчета +-+ кому представляется форма n 1-т (условия труда) наименование, утверждена адрес получателя постановлением госкомстата россии от 12.07.94 n 104 министерство (...
  5. Образец. Письмо об изменении условий аккредитива
    Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание → Образец. Письмо об изменении условий аккредитива
    ... для оплаты б) продлить срок действия аккредитива до в) внести следующие изменения остальные условия аккредитива остаются без изменений: спишите с нашего счета no. комиссию корреспондента и ваши телеграф...
  6. Образец уведомления об изменении определенных сторонами условий трудового договора
    Документы делопроизводства предприятия → Образец уведомления об изменении определенных сторонами условий трудового договора
    ...ество с ограниченной ответственностью «мир» уведомление об изменении определенных сторонами условий трудового договора 15.01.2012 № 9/2012 менеджеру по работе с клиентами юсиповой а.г. уважаема...
  7. Заявка на предоставление оборудования на условиях лизинга
    Лизинговый договор, соглашение → Заявка на предоставление оборудования на условиях лизинга
    ...авления коммерческого банка з а я в к а предприятие просит вас рассмотреть возможность предоставления вашим банком на условиях лизинга следующего оборудования: 1. грузовых автомобилей марки зил, камаз с пробегом до 150 тыс. км в количестве трех шт...
  8. Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда
    протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строи- тельство (наимено- вание о...
  9. Образец. Приказ о приеме на работу на условиях контракта
    Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о приеме на работу на условиях контракта
    приказ n гор. москва 18.11.94 г. 1. николаева олега степановича принять на работу экономистом на условиях контракта с ним n от "" 1994 г. с 20ноября 1994 г. до 18 ноября 1999 г. 2. установить о. с. николаеву заработную плату в...
  10. Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    протокол согласования разногласий по особым условиям договора протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование о...
  11. Договор поставки с условием об отсрочке платежа
    Договор поставки товаров, продукции → Договор поставки с условием об отсрочке платежа
    договор поставки с условием об отсрочке платежа г. «» 20г. (п...
  12. Договор поставки оборудования на условиях CIF
    Договор поставки товаров, продукции → Договор поставки оборудования на условиях CIF
    ...дности общим судам, рассмотрению в арбитражном порядке в арбитраже, установленном для этих споров в стране ответчика. 13.2. встречный иск, вытекающий из того же самого правоотношения, что и основной иск, подлежит рассмотрению в том же арбитраже, который рассм...
  13. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору № от ""200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию з...
  14. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от ""20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконс...
  15. Договор поставки на условиях DDP
    Договор поставки товаров, продукции → Договор поставки на условиях DDP
    договор поставки на условиях ddp г. (дата заключения договора) в лице , действующего ...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Загрузка
Наверх