Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

Телефон: 9060684949
Телефон: +7 905 942-69-48
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 11
Телефон: 8 923 308 00 82


Ответы юристовОтветы юристов

Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)









                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                        в арбитражный суд

+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд                ¦
¦(вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________     ¦
¦наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)        ¦
¦организации, почтовый         ¦    ____________________________     ¦
¦адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный       ¦
¦Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________     ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
¦                              ¦    Ответчик:___________________     ¦
¦                              ¦    (наименование организации        ¦
¦                              ¦    Заказчика)                       ¦
¦                              ¦    почтовый адрес, расчетный счет   ¦
¦                              ¦    N______ в ___________________    ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
     По  договору  подряда  на  капитальное  строительство  (техническое
перевооружение, реконструкцию,  расширение  и  т.д.)  N_____________  от
"___"______20___г., заключенному  нами с ________________________________
(организация Заказчика)  в пункте  3 абз.2  Особых  условий,  являющихся
неотъемлемой  частью   договора,  предусмотрены   штрафные  санкции   за
несвоевременную  передачу   Заказчиком  Подрядчику   измененной  рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______20___г.
     Пунктом  17   абз.7  Правил  о  договорах  подряда  на  капитальное
строительство  установлен   порядок,  при   котором  измененная  рабочая
документация должна  быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
     Фактически  документация   с   существенными   изменениями   против
первоначального   проекта    была   передана   нам   Ответчиком   только
"___"______20___г., что  подтверждается его письмом от "____"______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
     Нашу претензию  от "___"______20___г.  N_____ Ответчик  оставил  без
ответа   (представил    возражения,   которые    не   могут    считаться
обоснованными).
     Считая отказ  Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж  на основании  пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство,  взыскать с  Ответчика штраф  в сумме  ______
рублей (за  30 дней  просрочки х  _____ руб.)  и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

     Приложения:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
     2. Копия особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Почтовая  квитанция N____   от  "___"_______20___г.  об  отправке
претензии Ответчику.
     5.  Почтовая   квитанция  об   отправке  Ответчику  копии  искового
заявления.
     6. Конверт  со  штемпелем  почтового  отделения  с  указанием  даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
     7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
     8.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Управляющий трестом                (подпись)

М.П.


  
Скачать документ «Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «исковое заявление о невыполнении условий договора подряда»

  1. Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    исковое заявление в арбитражный суд +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышестоящий орган, истец: наименование стро...
  2. Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
    ... ответчик: место нахождения: (телефон, адрес электронной почты) цена иска: рублей. исковое заявление о взыскании долга за выполненные и принятые работы, а также процентов за просрочку оплаты по договору подря...
  3. Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капстроительство) +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышесто...
  4. Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
    ...удье судебного участка № адрес: истец: ф.и.о. адрес: т. ответчик: наименование адрес: исковое заявление о взыскании денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда (дата) я заключил с ответчиком договор ...
  5. Образец от 1 декабря 1995 г. Исковое заявление о расторжении договора поставки или изменении его условий
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 1 декабря 1995 г. Исковое заявление о расторжении договора поставки или изменении его условий
    ...еряющий фактическое исполнение договора. 5. копия платежного поручения об оплате госпошлины. 6. квитанция об отправке копии заявления в госарбитраж другой стороне. 7. другие документы, обосновывающие требования заявителя. руководитель предприятия ...
  6. Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)
    ...ые в п. 3 ч. 2 ст. 131 гпк рф) цена иска (сумма в рублях, если иск подлежит оценке) исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вкла...
  7. Исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий договора о реализации туристского продукта
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий договора о реализации туристского продукта
    ...aquo; огрн - , инн - , , г. , ул. д.. цена иска: () рублей. госпошлина: () рубля коп. исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий догов...
  8. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от ""20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконс...
  9. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору № от ""200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию з...
  10. Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда
    протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строи- тельство (наимено- вание о...
  11. Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол согласования разногласий по особым условиям договора подряда на строительство
    протокол согласования разногласий по особым условиям договора протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование о...
  12. Протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на капстроительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на капстроительство
    протокол согласования разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование объекта) от ""20г. № между (наименование заказчика) и (наименован...
  13. Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство
    протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строительство (наименование объекта) от ""20г. № между (наименование заказчика) и (наименова...
  14. Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    ...ый (городской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным в брак с ответчиком(цей) вступили 20 г....
  15. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    ..., улица, дом, квартира) ответчик: (ф.и.о.) адрес: (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) цена иска руб. исковое заявление о взыскании долга по договору займа ""20г. ответчик взял у меня взаймы сумму (сумма прописью). в подтвержд...

Похожие документы

Загрузка
Наверх