Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)









                         ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
          по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)

+-------------------------------------------------------------------+
¦ Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд              ¦
¦ (вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________   ¦
¦ наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)      ¦
¦ организации, почтовый         ¦    ____________________________   ¦
¦ адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный     ¦
¦ Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________   ¦
¦                               ¦    отделении банка.               ¦
¦                               ¦    Ответчик:___________________   ¦
¦                               ¦    (наименование организации      ¦
¦                               ¦    Заказчика)                     ¦
¦                               ¦    почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦                               ¦    N______ в ___________________  ¦
¦                               ¦    отделении банка.               ¦
+-------------------------------------------------------------------+

                          ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                      по преддоговорному спору
                (сумма договора ___________ рублей)

     При  заключении   нами  договора   на  строительство   (техническое
перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______20___г. с ___________
(наименование организации  Заказчика) между  сторонами  возник  спор  по
содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения
возникших  разногласий   "___"________20___г.  стороны  к  соглашению  по
содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
     Нами была  предложена следующая  редакция этого  пункта: "В  случае
непредставления измененной  рабочей документации  в установленный  срок,
Заказчик уплачивает  штраф  в  размере  ______  рублей  за  каждый  день
просрочки."
     Заказчик  _______________   (наименование  организации   Заказчика)
предлагает  установить  за  нарушение  срока  предоставления  измененной
рабочей документации  штраф в  размере  ______  рублей  за  каждый  день
просрочки.
     Просим на  основании  пункта  32  Правил  о  договорах  подряда  на
капитальное  строительство,   предусматривающего  обязанность  Заказчика
уплачивать штраф  в размере  _____  рублей  за  каждый  день  просрочки,
принять  пункт   3  абзац   2  Особых   условий  к  договору  N_____  от
"___"____20___г. в нашей редакции.

     Приложение:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
     2. Копия Особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
     3. Копия  протокола разногласий по особым условиям к договору N____
от "____"_______20___г.
     4. Копия препроводительного письма от "___"_______20___г.
     5.  Конверт,   в  котором   было  получено   письмо  Ответчика   от
"___"____20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"______20___г.
     6. Копия  протокола согласования разногласий от "___"_____20___г. по
особым условиям к договору N____ от "___"______20___г.
     7. Почтовая  квитанция от  "___"____20___г.  об  отправке  Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
     8.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.

     Подрядчик
(должность, Ф.И.О. руководителя)             (подпись)

М.П.


  
Скачать документ «Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «пример отзыва на исковое заявление преддоговорный спор в арбитражный суд»

  1. Исковое заявление по преддоговорному спору
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору
    исковое заявление по преддоговорному спору. : : : : реквизиты подрядчика : в государственный арбитраж : : ( вышестоящий орга...
  2. Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капстроительство) +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышесто...
  3. Дополнения к отзыву на исковое заявление о признании решения общего собрания недействительным (пример)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Дополнения к отзыву на исковое заявление о признании решения общего собрания недействительным (пример)
    ...: (наименование организации, адрес) ответчик: (наименование организации, адрес) дополнения к отзыву на исковое заявление о признании решений общих собраний акционеров (наименование акционерного общества) от "&...
  4. Форма отзыва на исковое заявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Форма отзыва на исковое заявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании
    образец форма отзыва на исковое заявление на бланке предприятия в третейский суд при исх.номер специализированной дата консалтинговой компа...
  5. Образец. Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления апелляционной инстанции арбитражного суда (пример)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления апелляционной инстанции арбитражного суда (пример)
    ...й инстанции арбитражного суда области от "" 20 г. по делу nо. отменить. приложение: 1. квитанции об отправке копии заявления и отсутствующих у них документов фонду имущества (наименование организации-истца) области и комитету по управлению ...
  6. Исковое заявление в арбитражный суд о возмещении стоимости недостачи груза в результате перевозки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление в арбитражный суд о возмещении стоимости недостачи груза в результате перевозки
    заказное исковое заявление в арбитражный суд бланк или угловой штамп в арбитражный суд отправителя адрес: (номер, дата) истец: ответч...
  7. Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример)
    в районный суд г. истцы: ответчик: (наименование организации) исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров (наименование организации-ответчика) nо. ...
  8. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины если спор подлежит рассмотрению в высшем арбитражном суде Российской Федерации
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины если спор подлежит рассмотрению в высшем арбитражном суде Российской Федерации
    ...тежное поручение no. 0401002 +-+ 20г. +-+ +-+ дебет сумма плательщик наименование организации, +- обращающейся с исковым заявлением +-+ код сч. no. +-+-+- наименование и реквизиты банка, обслуживающего организацию плател...
  9. Образец. Исковое заявление о взыскании пени в связи с нарушением сроков оказания услуги, взыскании процентов за пользование чужими средствами и компенсации морального вреда (пример расчета)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании пени в связи с нарушением сроков оказания услуги, взыскании процентов за пользование чужими средствами и компенсации морального вреда (пример расчета)
    ...лия, имя, отчество) (адрес) ответчик: (наименование банка) (адрес) цена иска: ( ) рублей исковое заявление о взыскании пени в связи с нарушением сроков оказания услуги на основании п. 5 статьи 28 закона рф "о защите ...
  10. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между предприятиями Российской Федерации (в регионах, где действуют органы федерального казначейства)
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между предприятиями Российской Федерации (в регионах, где действуют органы федерального казначейства)
    ...0401002 +-+ 20г. +-+ +-+ дебет сумма плательщик наименование организации, +- обращающейся в арбитражный суд с исковым или иным заявлением, апелляционной или кассационной жалобой +-+ код сч. no. +-+-+- наименование и реквизиты ...
  11. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между сторонами из СНГ или Балтии (в регионах, где действуют органы федерального казначейства)
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между сторонами из СНГ или Балтии (в регионах, где действуют органы федерального казначейства)
    ...+ 20г. +-+ +-+ дебет сумма плательщик наименование организации, +- гражданина-предпринимателя, обращающихся в арбитражный суд с иском, апелляционной или кассационной жалобой +-+ код сч. no. +-+-+- наименование и реквизиты банка...
  12. Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления без рассмотрения по мотивам нарушения требований ст. Ст. 91 и 108 АПК РФ (недоплаты госпошлины)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления без рассмотрения по мотивам нарушения требований ст. Ст. 91 и 108 АПК РФ (недоплаты госпошлины)
    ...ический адрес: банковские реквизиты: дело nо. апелляционная жалоба на определение о возвращении искового заявления без рассмотрения от "" 20 г. был предъявлен иск к (наименование организации-истца) о возме...
  13. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между сторонами из СНГ или Балтии (в регионах, где действуют органы налоговой службы в качестве владельца счета доходов фе
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между сторонами из СНГ или Балтии (в регионах, где действуют органы налоговой службы в качестве владельца счета доходов фе
    ... +-+ 20г. +-+ +-+ дебет сумма плательщик наименование организации, +- гражданина-предпринимателя, обращающихся в арбитражный суд с иском, апелляционной или кассационной жалобой +-+ код сч. no. +-+-+- наименование и реквизиты банка...
  14. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между предприятиями Российской Федерации (в регионах, где действуют органы налоговой службы в качестве владельца счета дох
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины при обращении в арбитражный суд в случае возникновения спора между предприятиями Российской Федерации (в регионах, где действуют органы налоговой службы в качестве владельца счета дох
    ...0401002 +-+ 20г. +-+ +-+ дебет сумма плательщик наименование организации, +- обращающейся в арбитражный суд с исковым или иным заявлением, апелляционной или кассационной жалобой +-+ код сч. no. +-+-+- наименование и реквизиты ...
  15. Исковое заявление в суд о взыскании стоимости путевки в оздоровительный лагерь
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление в суд о взыскании стоимости путевки в оздоровительный лагерь
    ....о.) адрес телефон: ответчик: (наименование организации) адрес телефон: цена иска: исковое заявление о защите прав потребителей 10 июня 2011 г. я приобрела в ооо «детский отдых» путевку в лагерь д...

Похожие документы

Загрузка
Наверх