Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 1429
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Контракт, Постановление






                                                               Приложение
                                        к Порядку подготовки и заключения
                                    государственных контрактов на закупку
                                     и поставку продукции для федеральных
                                                     государственных нужд
                                         к Постановлению Правительства РФ
                                                   от 26.06.95 г. Nо. 594
   
                                                        (Примерная форма)
   
                          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
            НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
                    ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
   
           на ___________________________________________________
                         (краткая формулировка заказа)
   
    г. _____________                             "___"___________ 20__ г.
   
         _______________________________________________________________,
               (полное наименование организации - поставщика)
   
    именуемый в дальнейшем Поставщиком, в лице __________________________
   
    _____________________________________________________________________
                                 (должность)
   
    ____________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
   
    действующего на основании __________________________________________,
   
    с одной стороны, и _________________________________________________,
                        (полное наименование государственного заказчика)
   
    именуемый в дальнейшем Заказчиком, в лице ___________________________
   
    _____________________________________________________________________
                                 (должность)
   
    ____________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
   
    действующего на основании __________________________________________,
    с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем.
   
                    I. Предмет государственного контракта
   
         1. Заказчик  поручает,  а Поставщик принимает на себя проведение
    следующих работ (поставок продукции): _______________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
                              (описание заказа)
   
         2. Работа  по  настоящему контракту выполняется в соответствии с
    согласованным сторонами техническим  заданием ( Приложение Nо. 1 ) на
    ____________________________________________________________________,
                            (наименование заказа)
   
    являющимся его неотъемлемой частью.
         3. Содержание,  этапы и сроки выполнения  работ  определяются  в
    соответствии  с  согласованным  сторонами календарным планом (сетевым
    графиком)  ( Приложение Nо. 2 ),  являющимся    неотъемлемой   частью
    контракта.
         Работы, не  предусмотренные  настоящим  контрактом,  оформляются
    дополнительным соглашением.
         4. Если в  процессе  работы  выявляется  неизбежность  получения
    отрицательных    результатов   или   нецелесообразность   дальнейшего
    проведения работ,  каждая  из  сторон  вправе  внести  предложение  о
    приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и
    Поставщик обязаны в _______-дневный срок принять совместное решение о
    дальнейшем  продолжении  работ,  изменении  условий  или  расторжении
    контракта.
   
                      II. Порядок сдачи и приемки работ
   
         5. При  завершении  работы   (этапа)   Поставщик   предоставляет
    Заказчику  акт сдачи - приемки работы с приложением к нему документов
    (материалов), предусмотренных техническим заданием.
         6. Заказчик  в  течение  __________  дней  со дня получения акта
    сдачи - приемки работы  и  отчетных  документов  (материалов)  обязан
    направить   Поставщику   подписанный   акт   сдачи   -   приемки  или
    мотивированный отказ.
         7. В  случае  несоответствия  результатов  работы   техническому
    заданию   сторонами   составляется   двусторонний   акт   с  перечнем
    необходимых доработок.  Претензии о проведении доработок должны  быть
    предъявлены Заказчиком в течение ________ дней после  получения  акта
    сдачи  -  приемки  работ.  Поставщик  обязан  произвести  необходимые
    исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
         8. Если  при  приемке   работ   будет   выявлена   необходимость
    проведения  доработок  или  изменения  отдельных условий технического
    задания,  то по  требованию  Заказчика  эти  работы  производятся  по
    дополнительному   соглашению   с  указанием  срока  их  выполнения  и
    стоимости.
         9. В  случае  досрочного  выполнения  Поставщиком работы (этапа)
    Заказчик обязуется принять акт сдачи  -  приемки  работы  в  порядке,
    установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату.
   
                   III. Стоимость работ и порядок расчетов
   
         10. За  выполненную  работу (этап) согласно настоящему контракту
    Заказчик уплачивает Поставщику ____________ (_______________________)
    рублей в соответствии с утвержденным сторонами протоколом  соглашения
    о  контрактной    цене    (смете)   ( Приложение Nо. 3 ),  являющимся
    неотъемлемой частью контракта.
         11. Оплата работы (этапа) производится после сдачи Поставщиком и
    приемки  Заказчиком  выполненной  работы  (этапа),  оформленной актом
    сдачи -  приемки.  Счета  Поставщика  с  приложенными  к  ним  актами
    оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
         Продукция поставляется   предприятиями   и    организациями    -
    изготовителями    (грузоотправителями)   непосредственно   в   адреса
    получателей  (потребителей),  указанных  Заказчиком   в   заказах   -
    спецификациях, прилагаемых к настоящему контракту.
         Расчеты за  поставляемую  продукцию по согласованию сторон могут
    осуществляться в форме:
         инкассо с последующим акцептом при представлении Поставщиком
    (грузоотправителем)  специфицированных  счетов,  упаковочных  листов,
    транспортной  накладной  или  коносамента,  сертификата  качества   и
    комплектности  продукции,  ее  экологической  безопасности  и  других
    необходимых документов;
         предварительной оплаты       Поставщику       (грузоотправителю)
    подготовленной к поставке готовой продукции или продукции, подлежащей
    изготовлению и поставке в согласованные сроки;
    производиться между:
         Поставщиком и   Заказчиком   (плательщиком)   в  соответствии  с
    условиями контракта;
         получателями -    потребителями    (плательщиками),   указанными
    Заказчиком и Поставщиком;
         предприятиями и       организациями       -       изготовителями
    (грузоотправителями) и получателями - потребителями  (плательщиками),
    указанными Заказчиком;
         Поставщиком и  предприятиями,  организациями  -   изготовителями
    (грузоотправителями)    за    поставляемую   в   адреса   получателей
    (потребителей) продукцию.
         Датой поставки  продукции считается дата,  указанная на штемпеле
    транспортной  накладной  грузоотправителем  (Поставщиком)  в   пункте
    отгрузки.
         12. Оплата производится поэтапно по ценам, указанным в протоколе
    соглашения о контрактной цене (смете).
         13. Заказчик   в   ________-дневный   срок   с  даты  подписания
    настоящего договора производит выплату Поставщику  аванса  в  размере
    ______% от стоимости выполнения работ по контракту,  т.е. ___________
    (____________________________) рублей.
         14. В случае прекращения работ по контракту по соглашению сторон
    или  по  вине  Заказчика  последний  обязан   возместить   Поставщику
    фактически  произведенные  затраты  с  учетом  уровня рентабельности,
    предусмотренного в контрактной цене.
         15. Распределение сэкономленных средств и убытков, возникших при
    выполнении заказа на закупку и  поставку  продукции  для  федеральных
    государственных  нужд,  осуществляется  в соответствии с утвержденным
    сторонами протоколом соглашения о распределении сэкономленных средств
    и  возникших  убытков  ( Приложение Nо. 4 ), являющимся  неотъемлемой
    частью государственного контракта.
   
                         IV. Ответственность сторон
   
         16. Поставщик по требованию Заказчика  своими  средствами  и  за
    свой  счет  в  срок,  согласованный  с Заказчиком,  устраняет дефекты
    продукции, допущенные при выполнении работ по его вине.
         В случае   неустранения   указанных   дефектов  в  согласованный
    сторонами срок Поставщик уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере
    ______% стоимости продукции, подлежащей исправлению.
         17. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной
    из  сторон  последняя обязана возместить другой стороне причиненные в
    результате этого убытки.
         18. За   несвоевременную  приемку  работ  по  договору  Заказчик
    уплачивает Поставщику штраф в размере ________%  контрактной цены  за
    каждый просроченный  день  и  дополнительно  ________%  при просрочке
    более _______ дней.
         19. За   просрочку   оплаты   платежного   требования   Заказчик
    уплачивает Поставщику пени в размере  ________%  суммы  просроченного
    платежа за каждый день просрочки.
         20. Применение  штрафных  санкций  не  освобождает  стороны   от
    выполнения принятых обязательств.
   
           V. Срок действия контракта и юридические адреса сторон
   
         21. Срок    действия    настоящего   контракта   устанавливается
    с "___"_______ 20__ года по "___"___________ 20__ года.
   
         22. Адреса и расчетные счета сторон:
   
         Поставщик: _____________________________________________________
    Адрес _______________________________________________________________
    Расчетный счет Nо. __________________ в _____________________________
    _____________________________________________________________________
   
         Заказчик: ______________________________________________________
    Адрес _______________________________________________________________
    Расчетный счет Nо. __________________ в _____________________________
   
         23. Государственный  контракт   составлен   в   соответствии   с
    ____________________________________________________________________.
                      (основание заключения контракта)
   
         24. К  настоящему  контракту  прилагаются:  техническое задание,
    календарный план выполнения работ,  протокол соглашения о контрактной
    цене  (смете),  протокол  соглашения  о  распределении  сэкономленных
    средств и возникших убытков.
   
   
         Поставщик:                                        Заказчик:
   
     ___________________                              __________________
           М.П.                                               М.П.

  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)»

Комментариев пока нет


Видео по теме "Договор поставки товаров, продукции"

  • Договор поставки, что нужно знать
    Договор поставки, что нужно знать
  • Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
    Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
  • Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
    Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
×

Найденые документы по теме «государственный контракт поставка товара образец постановление правительства»

  1. Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 594)
    приложение к порядку подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд к постановлению правительства рф от ...
  2. Образец. Контракт на поставку товара
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Контракт на поставку товара
    контракт nо. на поставку г. "" 20 г. фирма , именуемая в дальнейшем (наименование) продавец, с одной стороны, в лиц...
  3. Образец. Заявка на участие в тендере (конкурсном отборе) предприятий, организаций и учреждений на заключение государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Заявка на участие в тендере (конкурсном отборе) предприятий, организаций и учреждений на заключение государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения
    ...ица, подавшего заявку) 1. изучив данные информационного сообщения об условиях тендера (конкурсного отбора) на заключение государственного контракта по поставкам продукции для государственных нужд, в том числе медикаментов, отпускаемых по льготным и бесплатн...
  4. Экспортный контракт на поставку товаров
    Договор поставки товаров, продукции → Экспортный контракт на поставку товаров
    ...ными считаются: стихийные бедствия; военные действия, общественные беспорядки; война принятие компетентными государственными органами нормативных актов, препятствующих выполнению одной из сторон своих обязательств по настоящему договору. пере...
  5. Контракт на поставку товара из КНР
    Договор поставки товаров, продукции → Контракт на поставку товара из КНР
    ... ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат, с исключением подсудности государственным судам, передаче на рассмотрение арбитража. арбитраж производится в стране ответчика, на территории кнр, арбитражное разбират...
  6. Образец. Контракт на поставку кофе
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Контракт на поставку кофе
    контракт на поставку кофе г. "" 20 г. фирма, именуемая в дальнейшем продавец, с одной стороны, и торговый дом г. москва, ...
  7. Образец. Примерный договор аренды земельной доли (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Договор аренды земли, земельной доли, участка → Образец. Примерный договор аренды земельной доли (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    к Рекомендациям о порядке распоряжения земельными долями и имущественными паями ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛ
  8. Образец. Примерный многосторонний договор аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Договор аренды земли, земельной доли, участка → Образец. Примерный многосторонний договор аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    ...й ее части в натуре в соответствии с прейскурантом, который может прилагаться к настоящему договору и содержит наименование товаров и услуг и их стоимость. конкретные виды внесения арендной платы товарами, услугами или путем комбинированных выплат в ден...
  9. Отчет о поставке товаров для экспорта. Форма № 7-вэс (постановление Госкомстата РФ от 12.07.94 № 101)
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Отчет о поставке товаров для экспорта. Форма № 7-вэс (постановление Госкомстата РФ от 12.07.94 № 101)
    отменен постановлением госкомстата рф от 26.07.96 n 106 государственная статистическая отчетность +-+ 0613030 +-+-+-+-+-+-+-+- 1 2 3 4 5 6 7 8 +-+-+-+-+-+-+-+- формы организа-отра...
  10. Образец. Примерная форма списка арендодателей к многостороннему договору аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Договор аренды земли, земельной доли, участка → Образец. Примерная форма списка арендодателей к многостороннему договору аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Приложение к Рекомендациям о порядке распоряжения земельными долями и имущественными паями ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СПИСКА АР
  11. Образец. Примерный договор аренды имущественного комплекса автозаправочной станции (постановление правительства Москвы от 27.02.96 № 199)
    Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Образец. Примерный договор аренды имущественного комплекса автозаправочной станции (постановление правительства Москвы от 27.02.96 № 199)
    ...тков земли для создания комплекса услуг автозаправочной станции при условии получения всех необходимых для этого разрешений государственных органов. 1.2.11. оценка стоимости арендуемого имущественного комплекса производится в соответствии с требованиями, уст...
  12. Образец. Справка к грузовой таможенной декларации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства (постановление Правительства РФ от 15.04.96 № 435)
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Справка к грузовой таможенной декларации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства (постановление Правительства РФ от 15.04.96 № 435)
    ...енному постановлением правительства рф от 15.04.96 nо. 435 справка к гтд nо. раздел а +-+ 1. наименование товара +-+-+- 2. количество товара шт. бут. / пачек +-+-+- 3. акцизные (специальные серия, количество марки) (при отсутс...
  13. Образец. Спецификация на товары, подлежащие поставке
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Спецификация на товары, подлежащие поставке
    спецификация на товары, подлежащие поставке в 20 г. - nо. наименование тип, ед. количество цена ед. цена оборудования модель, изм. изм. партии (имущества) марк...
  14. Образец. Примерное дополнительное соглашение об условиях внесения арендной платы к многостороннему договору аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Договор аренды земли, земельной доли, участка → Образец. Примерное дополнительное соглашение об условиях внесения арендной платы к многостороннему договору аренды земельных долей (Постановление Правительства РФ от 01.02.95 № 96)
    Приложение к Рекомендациям о порядке распоряжения земельными долями и имущественными паями ПРИМЕРНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
  15. Образец. Удостоверение приемных родителей в соответствии с договором о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (постановление Правительства РФ от 17.07.96 № 829)
    Брачный договор, контракт → Образец. Удостоверение приемных родителей в соответствии с договором о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (постановление Правительства РФ от 17.07.96 № 829)
    приложение nо. 2 к положению о приемной семье к постановлению правительства рф от 17.07.96 nо. 829 удостоверение nо. (примерная форма) настоящее удостоверение выдано гр-...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх