Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 348
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Заявление






                                     Заказным по отдельной квитанции
   Штамп
   организации                      Арбитражный суд (города, области,
                                    края, республики) _______________
   No. _________________                                  (адрес)
   от "__"_______ 20__ г.           Истец: __________________________
                                    Р/счет __________________________
                                    Адрес: __________________________
                                    Ответчик: _______________________
                                    Р/счет __________________________
                                    Адрес: __________________________
   
   
   
   
                    И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
                на сумму _________________________ руб.
   
       На основании договора No. _____ от "__"________ 20__ г. истцом
   ____________________ были выполнены работы ______ этапа. От оплаты
   платежного требования  No. _______ от "__"_______ 20__ г. ответчик
   ______________ полностью (частично) отказался по причине _________
   _________________________________________________________________.
       Заявленную претензию No. ______ от "__"______ 20__ г. (оставил
   без рассмотрения) отклонил частично на сумму _______________ руб.,
   признав претензию только в части основной задолженности.
       Мотивированных возражений отказа от уплаты штрафа  за отказ от
   акцепта со стороны ответчика не поступило.
       На основании изложенного, руководствуясь п. п. ______ договора
   и _______________________________________________________________,
   
                               П Р О Ш У:
   
       Взыскать с ответчика _________________ штраф в размере _____ %
   в сумме ____________________________ руб. и расходы по госпошлине.
   
       Приложения:
       1. Копия договора No. _____ от "__"________ 20__ г.
       2. Копия календарного плана.
       3. Копия акта No. _______ от "__"__________ 20__ г.
       4. Копия платежного требования No. _____ от "__"______ 20__ г.
       5. Заявление об отказе от акцепта No. ___ от "__"_____ 20__ г.
       6. Копия претензии Nо. ______ от "__"_________ 20__ г.
       7. Копия квитанции об ее отправке.
       8. Ответ на претензию (если он поступил).
       9. Копия платежного поручения о перечислении госпошлины.
       10. Квитанция о направлении копии иска ответчику.
   
   
       Руководитель организации                         _____________
                                                          (подпись)

  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме « образец расчет стоимости выполненных работ»

  1. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    ... адрес: и с к о в о е з а я в л е н и е на сумму руб. на основании договора no. от "" 20 г. истцом были выполнены работы этапа. от оплаты платежного требования no. от "" 20 г. ответчик полностью (частично) отказался по причине . за...
  2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    Договор строительства, строительного подряда → Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    ...стройщик, генподрядчик) (должность, подпись, ф.и.о.) комментарии: - справка по форме nо. кс-3 применяется для расчета с заказчиком за выполненные работы. заполняется в двух экземплярах. первый экземпляр - для подрядчика, второй - для зака...
  3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3)
    Документы делопроизводства предприятия → Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3)
    документ "справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма n кс-3)" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать фай...
  4. Образец. Расчет стоимости некачественной, некомплектной продукции(товаров), штрафа и убытков
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет стоимости некачественной, некомплектной продукции(товаров), штрафа и убытков
    ...нной, некомплектной продукции (товара), штрафа и убытков +-+ no.наименованиеno. и дата ед. цена заколичество некачест- стоимость штрафсумма другие убыткиобщая сумма к п/п продукции акта изм.единицувенной или некомп- некачественной (%) штрафа согласно во...
  5. Образец. Исходные данные для расчета сметной стоимости материалов-представителей в текущем уровне цен. Форма № 1-исх
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Исходные данные для расчета сметной стоимости материалов-представителей в текущем уровне цен. Форма № 1-исх
    приложение 5 к письму госстроя рф от 04.06.93 nо. 12-146 форма nо. 1-исх исходные данные для расчета сметной стоимости материалов - представителей в текущем уровне цен +-+ шифр наименование ед. фактическаязатраты на ра...
  6. Образец. Расчет по налогу на добавленную стоимость (налоговая декларация) (инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 (в ред. От 14.03.96 № 2))
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет по налогу на добавленную стоимость (налоговая декларация) (инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 (в ред. От 14.03.96 № 2))
    ... или отметка (предприятия)) налогового органа фамилия ответственного лица получено: (исполнителя) "" 20 г. тел. расчет (налоговая декларация) по налогу на добавленную стоимость за 20 г. (месяц, квартал) (тыс. руб.) +-+ nо. показа...
  7. Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    Документы делопроизводства предприятия → Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    ...чная подпись) (расшифровка подписи) о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы ...
  8. Образец. Ведомость потребности в материалах и расчет стоимости материалов по объекту и разделам сметы (форма № 4-мат)
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Ведомость потребности в материалах и расчет стоимости материалов по объекту и разделам сметы (форма № 4-мат)
    приложение 5 к письму госстроя рф от 04.06.93 nо. 12-146 форма nо. 4-мат ведомость потребности в материалах и расчет стоимости материалов по объекту и разделам сметы +-+ nо.коды мате-наименование материаловед. коли-стоимость всего п...
  9. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...одписан, мотивированные возражения не представлены. на основании изложенного, руководствуясь прошу перечислить на наш расчетный счет no. в банка г. неустойку в размере % от стоимости этапа работ в сумме руб. приложение: 1. копия договора nо...
  10. Смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта,принадлежащего (предоставленного в пользование)
    Договор страхования, перестрахования → Смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта,принадлежащего (предоставленного в пользование)
    смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта, принадлежащего (предоставленного в пользование) гр. (фамилия...
  11. Образец расчета расчет банка, филиала, управления
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец расчета расчет банка, филиала, управления
    (представляется в бухгалтерию банка) расчет банка, филиала, управления 1. среднедневное поступление средств на счет (стр. 5 справки) 2.причитается средств на нео...
  12. Образец. Расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету. Форма № 7-г
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету. Форма № 7-г
    ...риказом министерства финансов российской федерации от 13 декабря 1993 г. nо. 121 форма nо. 7-г гостиница расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету наименование организации по брони nо. предоставлено ме...
  13. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ... и с к о в о е з а я в л е н и е на сумму руб. в соответствии с договором no. от "" 20 г. истцом были полностью выполнены работы (наименование истца) по этапу. о выполнении работ истец уведомил заказчика и направил в его адрес акт сдачи-пр...
  14. Образец. Договор о расчетах в связи с выходом участника из состава общества с ограниченной ответственностью (уплата денежной суммы, равной стоимости части имущества, соответствующей доле участника в уставном капитале общества)
    Учредительные договоры, уставы → Образец. Договор о расчетах в связи с выходом участника из состава общества с ограниченной ответственностью (уплата денежной суммы, равной стоимости части имущества, соответствующей доле участника в уставном капитале общества)
    договор nо. о расчетах в связи с выходом участника из состава общества с ограниченной ответственностью г. "" 20 г. , именуем в дальнейше...
  15. Образец. Трудовой договор с работником общества с ограниченной ответственностью на время выполнения определенной работы (краткий)
    Трудовой договор, контракт → Образец. Трудовой договор с работником общества с ограниченной ответственностью на время выполнения определенной работы (краткий)
    трудовой договор (на время выполнения определенной работы) г. "" 20 г. общество с ограниченной ответственностью , (наименование) именуемое в дальн...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх