Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 905 942-69-48
Телефон: 9060684949
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 5
Телефон: 8 923 308 00 82


Ответы юристовОтветы юристов

Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон








Автор документа

онлайн
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


Генеральному директору

__________________________

__________________________

(наименование, адрес)

 

от гр. ___________________

__________________________

(Ф.И.О., адрес)

 

ПРЕТЕНЗИЯ <*>

в связи с невыполнением договора по установке окон

Между ________________________________________________ (далее - "Исполнитель")

и _____________________________________________________ (далее - "Заказчик") заключен договор по демонтажу старых и установке новых окон № __ от "___"_____ ____ г.

(далее - "Договор"). Согласно ст. __ договора, подлежали установке окна ______________

_______________________________________________________________________________.

(указать наименование, тип, технические параметры, количество окон)

1. "___"______ ____ г. Заказчиком получен от Исполнителя акт № ____ от "___"_______ ____ г., подписанный представителями Исполнителя и третьей организации - изготовителя окон, о выявленных недостатках, допущенных при исполнении договора по изготовлению окон, и смета стоимости работ по устранению недостатков. Указанным документом третьей стороне предлагается:

  • безвозмездно устранить недостатки в разумный срок;
  • соразмерно уменьшить установленную за работу цену.

Как полагает Заказчик, за исполнение договора перед ним отвечает Исполнитель, в том числе и за действия третьих лиц, которым он поручил изготовление окон.

2. Статья ___ договора предусматривает демонтаж старых окон с наименьшими повреждениями проемов. Исполнитель при демонтаже старых окон допустил повреждения ______________ (указать, какие повреждения допущены).

В соответствии со ст. 714 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за несохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением договора.

3. Ваша организация как Исполнитель полностью нарушила пункт ___ договора, где говорится, что при обнаружении некачественных окон Исполнитель обязан своими силами в согласованный сторонами срок заменить такие окна и переделать работы.

Вы установили некачественные окна, что выяснилось только после завершения работ в ходе приемки.

В установленный срок недостатки не были устранены.

4. Выполнение работ по договору просрочено на _______ дней, что послужило причиной задержки для выполнения других работ и причинило Заказчику убытки в сумме ________________ рублей.

5. В соответствии с п. 5 статьи 28 Закона "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа. При этом сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену выполнения работы или общую цену заказа.

Размер неустойки (пени) составил ____________________ рублей.

На основании изложенного предлагаем:

  • безвозмездно устранить недостатки в срок до _________________;
  • уменьшить установленную за работу цену в размере причиненных убытков на сумму _____________ рублей;
  • выплатить Заказчику неустойку (пени) в сумме _________________ рублей.

 

Приложения:

  1. Копия договора № ______ от "__"________ ____ г.
  2. Копия акта сдачи-приемки № _______ от "__"_______ ____ г.
  3. Расчет суммы убытков.
  4. Расчет суммы неустойки (пени).

С уважением,

_______________/______________                             "__"______________ ____ г.

(Ф.И.О., подпись)

 

--------------------------------

<*> Согласно п. 7 ч. 2 ст. 131, ст. 132, подп. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, гл. 27 ГК РФ, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

 

Скачать документ «Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «Образец заполнение претензии по невыполнению договора»

  1. Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон
    ...водителю (наименование, адрес) от (наименование, адрес) «» 20 г. претензия в связи с невыполнением договора по установке окон между мной (далее - "заказчик") и ооо «» (далее ...
  2. Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон
    генеральному директору (наименование, адрес) от гр. (ф.и.о., адрес) претензия <*> в связи с невыполнением договора по установке окон между (далее - "исполнитель") и (далее - &...
  3. Образец. Претензия по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда
    (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъекта, которому адресована претензия, название должности и ф.и.о. руководителя) от (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъе...
  4. Образец. Претензия по договору о корреспондентских отношениях между банками
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору о корреспондентских отношениях между банками
    претензия по договору о корреспондентских отношениях между банками (образец) (наименование банка) претензия nо. от "" 20 г. по договору о корреспондентских отношениях "" 20 год...
  5. Заполненный образец платёжного поручения ИП самому себе
    Бухгалтерские и финансовые документы → Заполненный образец платёжного поручения ИП самому себе
    скачать в формате word "заполненный образец платёжного поручения ип самому себе"
  6. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...казным по отдельной квитанции штамп организации (наименование организации) исх. no. от "" 20 г. (адрес) претензия на сумму руб. в соответствии с договором no. от "" 20 г. нами полностью выполнены работы по этапу, о чем вы были с...
  7. Заполненный образец карточки предприятия
    Документы делопроизводства предприятия → Заполненный образец карточки предприятия
    ...а основании устава e-mail: canonir@saita-tochno.net заполненная на официальном бланке контрагента с подписями и печатями
  8. Образец. Претензия о выплате страховой суммы по договору страхования риска непогашения кредита
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия о выплате страховой суммы по договору страхования риска непогашения кредита
    (должность, ф.и.о.) (наименование организации) адрес: претензия о выплате страховой суммы по договору страхования риска непогашения кредита "" 20 года между (наименование органи...
  9. Пример (образец) заполненного решения об уменьшении уставного капитала ООО
    Учредительные договоры, уставы → Пример (образец) заполненного решения об уменьшении уставного капитала ООО
    Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «» (далее – Общество)
  10. Образец заполнения платежного поручения заполняемого плательщиком, если получателем является клиент банка - нерезидента (письмо ЦБ РФ от 05.09.96 № 323)
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения заполняемого плательщиком, если получателем является клиент банка - нерезидента (письмо ЦБ РФ от 05.09.96 № 323)
    приложение 4 к письму цб рф от 05.09.96 nо. 323 образец заполнения платежного поручения , заполняемого плательщиком, если получателем является клиент банка - нерезидента +-...
  11. Пример (образец) заполненного протокола об уменьшении уставного капитала ООО
    Учредительные договоры, уставы → Пример (образец) заполненного протокола об уменьшении уставного капитала ООО
    ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «» (ИНН ,
  12. Образец заполнения платежного поручения для перечисления денежных средств на депозитный счет арбитражного суда
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения для перечисления денежных средств на депозитный счет арбитражного суда
  13. Образец заполнения таможенного приходного ордера при помещении товаров под режим временного ввоза (письмо ГТК РФ от 01.07.96 № 01-15-11722)
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения таможенного приходного ордера при помещении товаров под режим временного ввоза (письмо ГТК РФ от 01.07.96 № 01-15-11722)
    Приложение 3 к письму ГТК РФ от 01.07.96 Nо. 01-15/11722 ТАМОЖЕННЫЙ ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР +-+ +-1. Тип 2. Добавочн
  14. Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины если спор подлежит рассмотрению в высшем арбитражном суде Российской Федерации
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения платежного поручения на уплату госпошлины если спор подлежит рассмотрению в высшем арбитражном суде Российской Федерации
    +-+ +-+ Поступ. в банк плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ No. 0401002 +-+ 20г. +-+ +-+ ДЕБЕТ Сумма Плательщик Наименовани
  15. Образец заполнения справочного листа таможенного приходного ордера при помещении товаров под режим временного ввоза (письмо ГТК РФ от 01.07.96 № 01-15-11722)
    Бухгалтерские и финансовые документы → Образец заполнения справочного листа таможенного приходного ордера при помещении товаров под режим временного ввоза (письмо ГТК РФ от 01.07.96 № 01-15-11722)
    Приложение 3а к письму ГТК РФ от 01.07.96 Nо. 01-15/11722 СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ ТАМОЖЕННОГО ПРИХОДНОГО ОРДЕРА Форма ДТП

Похожие документы

Загрузка
Наверх