Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 549
Вопросов: 0
Актуален: 13.09.2012
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)
Тип документа: Договор

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







Договор банковской гарантии

 

 г. _________________                                                                    «___»_____________ года

 

 _________________________________________________, в дальнейшем именуемое

                         (наименование организации-гаранта)

 "Гарант", в лице _______________________________________________________,

 действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

 ________________________________________________________________________,

     (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

 в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ____________________________

 ______________________________________________, действующего на основании

 __________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

 заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Гарант гарантирует    надлежащее     исполнение    Предприятием обязательств по пп. _____ Договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,

заключенным Предприятием с _____________________________________________,

                                                                         (наименование подрядной организации)

в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы  Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности  или  по другим причинам не сможет надлежащим   образом  исполнить  указанные обязательства.

 

2. Обязательства Сторон

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на  расчетный  счет Гаранта,  оговоренного  в  п.2.3.1. настоящего  Договора,  комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную  сумму  в размере __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

                          (сумма прописью)

Подрядчику   в   случае,    если    Предприятие       вследствие      его несостоятельности или по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим  образом исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.

Гарантийная  сумма  уплачивается  в  течение  ____________дн.  после получения  Гарантом  письменного  требования  Подрядчика  об   исполнении гарантии  (в  дальнейшем  -  Требования).  Одновременно   с   Требованием Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  следующие  надлежащим  образом оформленные документы:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________.

После исполнения гарантийных обязательств  Гарант  оформляет  кредит Предприятию в размере  гарантийной  суммы  на  срок   _________________ с  начислением _____________ % годовых.

2.1.2.  В  течение  1  дня  после  получения  Требования   уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение 1 дня после  уплаты  гарантийной  суммы  Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В  течение  _____  дн.  после  исполнения  Гарантии  провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита  на условиях, указанных в  п.2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на  срок  ______________________ дн.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1.  В  течение  ____________  дн.  после  подписания  настоящего Договора  уплатить  Гаранту   комиссионное   вознаграждение     в размере _____________________ % гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу  Гаранта), объясняющие ситуацию и  причины,  приведшие  к  необходимости  исполнения Гарантии.

2.2.3.  Погасить  ссуду,  предоставленную  Гарантом,  на   условиях, указанных в  п.2.1.1. настоящего Договора.

 

3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон

3.1.   Все   изменения   и   дополнения   к      настоящему Договору согласовываются  Сторонами  и  оформляются  отдельными     приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по настоящему  Договору  стороны  несут  имущественную     ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления  Гарантом  ссуды  Предприятию  и  допущения просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие  обязано  уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды  за  каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды  свыше ____________ после окончания  срока,  указанного  в   п.2.1.1.  настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

 

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

  • после окончания исполнения обязательств  Предприятия  по  пп. ______ Договора подряда;
  • в случае передачи Предприятием (переуступки) своих  обязательств  по пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
  • в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов  между  Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

 

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по  1 экз. для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются  его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать  все  усилия  к  урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым  Стороны  не   придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _______________.

 

6. Реквизиты Сторон

6.1. Гарант ________________________________________________________

                                (полное наименование)

Адрес: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

6.2. Предприятие ___________________________________________________

                                (полное наименование)

Адрес: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

 За Гаранта ___________________        За Предприятие ____________________

                             (подпись)                                                         (подпись)

 М.П.                                                         М.П.


Банковская гарантия

 _______________________________________ гарантирует надлежащее исполнение

   (наименование организации-гаранта)

 обязательств ____________________________________________________________

                      (наименование организации-принципала)

 по пп. ___________________договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,

 заключенного с __________________________________________________________

                        (наименование организации-бенефициара)

 При ненадлежащем исполнении указанных обязательств ______________________

 ________________, о чем _______________ обязан уведомить ________________

   (принципалом)                    (бенефициар)                                     (гаранта)

 в письменной форме по адресу _______________________________________, что

 __________________________ обязуется в течение ______ дн. после получения

   (организация -гарант)

 указанного письменного требования перевести на счет _____________________

                                                                                                   (бенефициара)

 _________________________________________________________________________

                     (гарантийная сумма прописью)

      Вместе с указанным требованием ______________________________ должен

                                                                      (бенефициар)

 представить следующие надлежащим образом оформленные документы:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Гарантия предоставлена на срок от _______________________________ до

 __________________ 201 __ г.

 

         

Руководитель предприятия (гаранта) _________________

                                                                   (подпись)

Главный бухгалтер _______________

                                         (подпись)

           М.П.

 

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии»

Комментариев пока нет

Похожие документы

Загрузка
Наверх