Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Примерный договор о выполнении монтажных работ


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 1019
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор






                         ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
                    о выполнении монтажных работ

     Статья 1
     Поставщик,  являющийся   продавцом  оборудования  по  контракту  на
поставку, принимает  на  себя  обязательство  осуществить  силами  своих
специалистов монтажные  работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию
оборудования,  поставляемого   по  контракту,  именуемого  в  дальнейшем
Оборудование, а  также обеспечить  гарантированную производительность  и
другие показатели  в соответствии  с техническими  условиями  контракта,
произведя за  время монтажа  обучение персонала  Заказчика,  являющегося
покупателем оборудования  по контракту  на поставку,  методам наладки  и
эксплуатации  оборудования,   включая  передачу  опыта  и  специфических
навыков работы.

     Статья 2
     2.1. Для  выполнения  указанных  в ст.1  настоящего договора  работ
Поставщик в  срок не  позднее 30  дней с  даты  получения  от  Заказчика
подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих
специалистов:
     а) эксперта-консультанта ____________________________ (количество)
     б) главного инженера ________________________________ -"-
     в) старшего инженера ________________________________ -"-
     г) инженера _________________________________________ -"-
     д) техника (мастера, монтера) _______________________ -"-
     е) квалифицированного рабочего ______________________ -"-
     2.2. Поставщик  обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в
его распоряжение других необходимых специалистов.
     2.3.  При   необходимости  срочного   командирования  срок   выезда
специалистов поставщика  не будет  превышать 15  дней с  даты  получения
запроса.
     2.4. Ориентировочные  сроки начала  и проведения  монтажных  работ:
_______________________________________________________________________
     Точную   дату    начала   монтажа   Заказчик   сообщит   Поставщику
дополнительно.  Поставщик   обязуется   командировать   специалистов   к
указанному сроку  и уведомить  Заказчика о  дате прибытия специалистов в
РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за
5 дней до начала отъезда.
     2.5. В  случае, если  указанные в  п.2.4 сроки проведения монтажных
работ  окажутся   недостаточными,  Заказчик  имеет  право,  на  условиях
настоящего  договора   до  окончательного  завершения  монтажных  работ,
продлить период пребывания специалистов Поставщика.
     Если будет  установлено, что  монтажные работы  не были проведены в
указанные выше  сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы,
связанные с  дальнейшим пребыванием  специалистов  в  стране  Заказчика,
Поставщик принимает на себя.

     Статья 3.
     3.1.  За   выполнение  вышеуказанных   работ  Заказчик   оплачивает
Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:
     а) эксперту-консультанту ____________________________ в месяц
     б) главному инженеру ________________________________ -"-
     в) старшему инженеру ________________________________ -"-
     г) инженеру _________________________________________ -"-
     д) технику (мастеру, монтеру) _______________________ -"-
     е) квалифицированному рабочему ______________________ -"-
     В ставки  за  монтажные  работы  включаются  возмещения  за  работу
специалистов Поставщика,  оплата за  отпуск, суточные  и другие расходы,
связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате
жилых помещений.
     3.2.  Выплата   сумм,  указанных   в  п.3.1   настоящего   договора
производится _________________________________  (по окончании  монтажных
работ, ежеквартально, ежемесячно) в форме инкассо с последующим акцептом
(немедленной оплатой) на основании следующих документов:
     а) счета Поставщика в 4-х экземплярах
     б) ведомости  монтажных работ,  подтвержденной Заказчиком  или  его
уполномоченным.
     3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:
     а) стоимость  проезда специалистов  из страны  Поставщика до  места
монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
     - по проезду по железным дорогам:
     - по иностранной территории - в спальном вагоне _____ класса, а при
прямом сообщении  - в  ____________________________ (мягком, др.) вагоне
скорого поезда;
     - по территории РФ - в ___________ вагоне скорого поезда.
     При этом  оплачивается провоз багажа до _____________ кг на каждого
специалиста.
     - по проезду воздушным транспортом
     -  по  тарифу  турист-класса,  включая  провоз  багажа  на  каждого
специалиста до 20 кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
     б) стоимость проезда, включая провоз багажа в количестве, указанном
в пп."а"  настоящего пункта,  при  возвращении  специалистов  из  страны
Заказчика в страну Поставщика.
     Билеты  на  обратный  проезд  приобретает  Заказчик  и  вручает  их
специалистам Поставщика.
     в) во время пребывания специалистов в г.___________________ в связи
с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет
специалистам Поставщика номер в гостинице.

     Статья 4.
     Рабочее время  специалистов Поставщика  на  месте  монтажных  работ
устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

     Статья 5.
     5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план
и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.
     5.2. Работы  по монтажу  производятся под руководством руководителя
группы специалистов  Поставщика (специалиста  поставщика, если он один),
который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу.
     Поставщик    обеспечивает     своих    специалистов    необходимыми
инструментами и приборами.
     5.3. В  процессе выполнения  монтажных  работ  все  основные  части
оборудования должны  быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны
быть изложены  в протоколе,  подписанном  представителями  Поставщика  и
Заказчика на месте монтажа.
     При наличии  дефектов в  протоколе должно  быть указано  их  точное
описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена
ответственность сторон за эти дефекты.
     5.4. Все  записи в  монтажном журнале  ведутся на  русском языке  и
должны быть  подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все
записи технического  характера должны  быть  подписаны  соответствующими
специалистами обеих сторон.
     5.5. По  окончании монтажа  и пусконаладочных работ представителями
Поставщика  и   Заказчика  составляется   и  подписывается   протокол  о
готовности  оборудования   к  окончательным   испытаниям   и   пуску   в
эксплуатацию. В  протоколе указывается  оценка  качества  произведенного
монтажа оборудования  в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и
агрегатов.
     5.6.   Окончательные   испытания   оборудования   производятся   по
программе,  согласованной   представителями  Заказчика  и  Поставщика  в
соответствии с техническими требованиями договора.
     5.7. Монтажные  работы считаются законченными после проведения всех
видов  монтажных,   пусконаладочных  работ,   испытаний  оборудования  с
достижением  им   гарантированных  по   контракту  показателей,   о  чем
составляется  "Протокол   проведения  окончательных  испытаний  и  пуска
оборудования в эксплуатацию".
     5.8. Заказчик  обязуется точно  выполнять все  технические указания
специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик
гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний
в процессе выполнения монтажных работ.

     Статья 6.
     6.1.  Поставщик   страхует  своих   специалистов  за  свой  счет  в
соответствии с  законодательством своей  страны на  случай  болезни  или
несчастных случаев  во время  пребывания их  в  РФ.  Заказчик  может  по
просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в Ингосстрахе
РФ  в   соответствии  с  правилами  страхования  от  несчастных  случаев
Ингосстраха.
     6.2.  При  болезни  или  несчастных  случаях  во  время  пребывания
специалистов  Поставщика   в  РФ   Заказчик  обеспечивает  больному  или
пострадавшему  специалисту   бесплатную  медицинскую  помощь  в  системе
государственного здравоохранения  и медикаменты  по  нормам  и  правилам
страны Заказчика  и производит  платежи в течение 4-х недель в размере и
порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора.
     При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни
его специалиста  не было  задержки в  осуществлении монтажных  работ  на
участке заболевшего специалиста.
     6.3.  При  нетрудоспособности  более  4-х  недель  по  болезни  или
вследствие    несчастного     случая    Поставщик     обязан    отозвать
нетрудоспособного специалиста  в свою страну либо лечить и содержать его
за свой  счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика
в срочном порядке направить замену.
     6.4. В  случае отзыва  специалиста  Поставщика  по  независящим  от
Заказчика причинам  до истечения  согласованного между  сторонами  срока
расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

     Статья 7.
     Поставщик несет ответственность:
     За невыполнение  своих обязательств,  обеспечивающих: своевременных
монтаж, пусконаладочные  работы и  проведение испытаний  смонтированного
оборудования  в  соответствии  с  согласованным  графиком  и  программой
монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

     Статья 8.
     Срок гарантии  на выполненные  монтажные работы - 12 месяцев с даты
их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

     Статья 9.
     Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,
действует законодательство _____________________________________________

     Юридические
адреса:_________________________________________________

     Подписи
     Печати


  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Примерный договор о выполнении монтажных работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Примерный договор о выполнении монтажных работ»

Комментариев пока нет


Видео по теме "Договор поставки товаров, продукции"

  • Договор поставки, что нужно знать
    Договор поставки, что нужно знать
  • Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
    Передача «Банковский счёт». Договор поставки.
  • Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
    Находим ответ. Премии по договору поставки и НДС
×

Найденые документы по теме «в стоимости договора учтена стоимость монтажных работ со сроком прибывания специалистов»

  1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    Договор строительства, строительного подряда → Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    ...-+ номер до- дата со- отчетный код вида кумента ставления период операции +- с по +-+-+-+-+- +-+ справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь - 20 г. +-+ код +- заказчик (застройщик, генподрядчик) подрядчик (субподрядч...
  2. Дополнительное соглашение о изменении стоимости работ (услуг)
    Договор оказания услуг, работ → Дополнительное соглашение о изменении стоимости работ (услуг)
    ...е соглашение № (далее – соглашение), о нижеследующем: 1. п. договора изменить и изложить в следующей редакции: «стоимость работ (услуг) определяется на основании «», и в соответствии с представленными исполнителем счетами к договору сос...
  3. Примерный договор о выполнении монтажных работ
    Договор поставки товаров, продукции → Примерный договор о выполнении монтажных работ
    ... б) ведомости монтажных работ, подтвержденной заказчиком или его уполномоченным. 3.3. заказчик, кроме того, оплачивает: а) стоимость проезда специалистов из страны поставщика до места монтажа в стране заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций: ...
  4. Сводка объемов и стоимости подрядных работ. Форма № 3-св
    Договор строительства, строительного подряда → Сводка объемов и стоимости подрядных работ. Форма № 3-св
    приложение 5 к письму госстроя рф от 04.06.93 № 12-146 форма № 3-св сводка объемов и стоимости подрядных работ на (наименование объекта) наименование и количество единиц измерения +-+ № коды наименованиеед. ко...
  5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3)
    Документы делопроизводства предприятия → Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3)
    документ "справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма n кс-3)" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать фай...
  6. Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании стоимости невыполненной работы (неоказанной услуги)
    ... исковое заявление о взыскании денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда (дата) я заключил с ответчиком договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательство изготовить (наименование изделия), что подтверждается копией д...
  7. Договор подряда на строительно - монтажные работы
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительно - монтажные работы
    ...uo;»г. 2.2. сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком производства работ №1. 3. стоимость работ 3.1. стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 3.2. окончатель...
  8. Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    ...ловия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену. 2. стоимость работ 2.1. стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора опре...
  9. Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
    ...ся завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке. 2. цена договора 2.1. стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору, уточняется на основе смет по рабочей документации. 2.2. в случае, есл...
  10. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    ...чет адрес: ответчик: р/счет адрес: и с к о в о е з а я в л е н и е на сумму руб. на основании договора no. от "" 20 г. истцом были выполнены работы этапа. от оплаты платежного требования no. от "" 20 г. ответчик полностью (...
  11. Претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи и возвратить стоимость телефона
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи и возвратить стоимость телефона
    ... претензия «» 20г. я приобрел в магазине по адресу сотовый телефон (наименование товара), стоимостью руб., что подтверждается кассовым чеком. согласно ст. 4 закона рф от 07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потребителе...
  12. Образец. Акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве
    ... за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления акт оценки стоимости незавершенного капитального строительства и неустановленного оборудования на "" 20 г. государственное учреждение +...
  13. Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    ...ии штамп организации (наименование организации) исх. no. от "" 20 г. адрес: п р е т е н з и я об оплате стоимости материалов в сумме руб. согласно условиям договора no. от "" 20 г. на строительство объектов для , (наименование ор...
  14. Образец. Акт оценки стоимости машин, оборудования и других основных средств (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления) (пи
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Акт оценки стоимости машин, оборудования и других основных средств (приложение к договору о порядке использования закрепленного за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления) (пи
    ... за государственным образовательным учреждением федерального имущества на праве оперативного управления акт оценки стоимости машин, оборудования и других основных средств на "" 20 г. государственное учреждение +-+ nо.инвентар- наименован...
  15. Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    ...нование организации) исх. nо. от "" 20 г. (адрес) о т в е т н а п р е т е н з и ю ваша претензия об оплате стоимости материалов подлежит отклонению, поскольку использование собственного материала не вызывалось необходимостью и противоречит...

Похожие документы

Загрузка
Наверх