Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)








Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


Договор подряда
(на выполнение подрядных работ)

г._________________                      "____" ___________ 20___г.

__________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________________________________________

(устава, доверенности), с одной стороны, и ______________________________________________________________________

(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________________________________________________________________

(устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________

________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика).

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

 

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:

  • обеспечить Подрядчика следующими материалами:_______________________________________________________________,
  • обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, включающие в себя: ______________________________ ________________________________________________________________________

2.2. Подрядчик обязуется:

  • произвести указанные работы за свой риск;
  • обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
  • обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.

 

3. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: "___" __________ 20___г.

3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.

 

4. Ответственность сторон

4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

 

5. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

5.2.   По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик                      Подрядчик

____________________          _____________________

____________________          _____________________

 

Заказчик                      Подрядчик

 

   М.П.                          М.П.

 

Комментарий специалистов

Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.

Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной деятельности.

В Гражданском кодексе 1964 г. удовлетворению потребностей в работах и услугах был  посвящен один договор - договор подряда. Между тем "работы" существенно  отличаются от "услуг". Учитывая это, в новом ГК из подряда выделен договор на оказание услуг.  В качестве самостоятельного договора   урегулирован  также  договор  на  выполнение  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (гл.38).

Для исполнения  подрядного договора  подрядчик  вправе  привлечь  к исполнению  договора   других  лиц   (субподрядчиков),   отвечая   перед заказчиком за  результаты их  работ. В  этом случае  подрядчик выступает перед  заказчиком   в  качестве   генерального   подрядчика,   а   перед субподрядчиком - в качестве заказчика.

Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:

Условия договора  в зависимости  от вида  производимых работ  могут включать в  себя: предоставление  утепленного помещения,  горячей  воды, душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.

Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.

Оплата  производится   после  сдачи   всей  работы,  если  иное  не установлено договором.

П.4.1 -  в  соответствии  со ст.397  ГК РФ  в случае  неисполнения Подрядчиком своих  обязательств,  Заказчик  вправе  выполнить  указанные работы за  счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.393 ГК устанавливает  обязанность   Подрядчика  в   случае   неисполнения   или ненадлежащего исполнения  своих обязательств возместить заказчику убытки и определяет содержания понятия "убытки" (ст. 15 ГК РФ). Возмещение подрядчиком убытков (ст.396) не освобождает Подрядчика от исполнения  своих обязательств  в   натуре.  Условия   ответственности   за   неисполнение обязательств сторон определяются в ст. ст. 401-406 ГК РФ.

Понятие неустойки  определено в  ст. 330 ГК РФ. Гражданское законодательство (ст. 394 ГК РФ) допускает  взыскание  убытков  в полной сумме сверх неустойки. По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной неустойки.

Скачать документ «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)»

Комментариев пока нет

Похожие документы

Загрузка
Наверх