Договор подряда на строительство дома


4,85
Голосов: 27
Просмотров: 50302
Вопросов: 57
Актуален: 08.12.2016
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)
Тип документа: Договор

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 51
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







Информация к документу

Договор строительного подряда – вид гражданско-правовых сделок, который заключается на практике довольно часто. Этот договор заключается в основном со специализированными компаниями, которые предоставляют услуги в сфере строительства. 

Законодательное регулирование

Правоотношения, вытекающие из договора  строительного подряда, получили своё регулирование в §3 гл. 37 ГК РФ (ст. 740-757 ГК РФ). Данные нормы регулирую исключительно договорные правоотношения, возникающие между подрядчиком и заказчиком. Но кроме них действуют также и другие нормативно-правовые акты, которые необходимо учитывать при строительстве дома.

К числу таких нормативно – правовых актов можно отнести:

  • Градостроительный кодекс РФ;
  • Строительные нормы и правила (например, СНиП 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные»);
  • Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и т.д.

Все вышеуказанные законодательные акты предусматривают определённые правила и требования, которые необходимо учитывать при строительстве дома.

Предмет договора

 В соответствии с условиями договора строительного подряда подрядчик обязывается построить определённое здание или осуществить другие строительные работы по заданию заказчика в соответствии с условиями договора.  В тексте договора необходимо указать перечень выполняемых работ и адрес, где они должны проводиться.

В договоре необходимо указать ту сторону, которая должна составить техническую документацию и смету. В основном их разрабатывает подрядчик. Но эти документы должны быть подтверждены заказчиком, после чего становятся неотъемлемой частью договора строительного подряда.

Порядок и сроки выполнения строительных работ

Важно! В тексте договора необходимо чётко указать этапы выполнения работ, а также сроки их выполнения.  Необходимо указать как начало, так и предполагаемый конец конкретного этапа работ.

Необходимо также урегулировать вопросы, связанные с предоставлением материалов и средств для осуществления строительных работ. Подрядчик может использовать свои средства, оборудование или материалы. Их также может предоставить заказчик.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора, а также учитывая обязательные законодательные требования.

После окончания каждого этапа должен проводиться приём результата выполненных работ.  Для этого необходимо подписать акт приёма-передачи.

Важно! риск повреждения или случайной гибели результатов работ несёт подрядчик до подписания акта приёма-передачи. После этого риск случайной гибели или повреждения объекта переходит к заказчику.

В соответствии с ст. 744 ГК РФ заказчик имеет возможность внести изменения в техническую документацию, если, конечно, данные изменения не противоречат характеру осуществляемых на основании договора работ, и их стоимость не превышает 10% стоимости договора. В остальных случаях эти изменения должны быть согласованы с подрядчиком.

Но в договоре можно указать другой порядок внесения изменений в техническую документацию. Например, можно предусмотреть, что любое изменение должно быть согласовано с подрядчиком.

В соответствии с ст. 747 ГК РФ заказчик обязан передать подрядчику земельный участок для осуществления строительных работ в соответствии с условиями договора.

Сдача результатов и оплата

В соответствии с ст. 753 ГК РФ подрядчик должен уведомить заказчика об окончании строительных работ, предусмотренных договором.

Важно! Заказчик, получивший уведомление об окончании работ, должен немедленно приступить к их приёму, если иной срок не предусмотрен в договоре.

Приём результата работ осуществляется путём подписания соответствующего акта. 

Порядок оплаты предусматривается договором. Стороны могут предусмотреть поэтапную систему оплаты. Они также могут предусмотреть обязанность заказчика заплатить подрядчику после окончания всех работ, предусмотренных договором. 


Заполненный образец документа

Документ полностью Ёфицирован. Что это значит?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на строительство дома

г. ____________                                                                   «____» ______________20___ г.

 

______________________________________________________________, действующего на основании паспорта, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по  адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передаёт Подрядчику задание, содержащее перечень работ, проводимых Подрядчиком в рамках настоящего Договора. Вся техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору, а также сметы разрабатываются Подрядчиком и только после  утверждения их Заказчиком становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 

2. Общие положения

2.1. Обеспечение выполняемых Подрядчиком работ и их выполнение Подрядчик осуществляет  своими силами и средствами, на своём оборудовании, из собственных материалов.

2.2. Приёмку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов,  осуществляет Подрядчик.

2.3. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приёмки недостатки) несёт Заказчик.

2.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемых в рамках настоящего договора, а равно и результата выполненной работы до её приёмки  Заказчиком  несёт Подрядчик.

2.6. Право собственности  и риск случайной гибели  или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента  приёмки работ и подписания Акта приёмки.

2.7. Гарантия качества работ, если иное не оговорено  особо – составляет 12  месяцев.

 

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.

3.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок.

3.1.3. Безвозмездно исправить все выявленные при приёмке работ или  при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,  средствами и материалами Подрядчика.

3.1.4. В установленные настоящим Договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику.

3.1.5. Предварительно согласовывать с  Заказчиком выполнение работ, в части неурегулированной заданием Заказчика.

3.1.6. Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения работ, в том числе цену работ.

3.1.7. По окончании каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по Акту приёма-передачи.

3.1.8. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Подрядчику задание  на выполнение работ, подготовить пригодное место для строительства дома по данному договору, а так же обеспечить проезд к объекту большегрузным автомобилям.

3.2.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.3. Заказчик обязуется в течение 3-х дней рассматривать письменные обращения Подрядчика, давать ответы или подписывать документы Подрядчика.

3.2.4. Произвести оплату работ в порядке и  в сроки, предусмотренные настоящим Договором. (Приложение №2).

3.2.5. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.

3.2.6. Заказчик обязуется нести охрану объекта, выполненных работ, материалов и имущества Подрядчика в нерабочее время, выходные, праздничные дни и в дни вынужденной остановки работ, не зависящей от Подрядчика.

3.2.7. Заказчик обязуется за свой счёт обеспечить объект водой, тепловой и электроэнергией, необходимыми для производства работ, а так же предоставить жилое помещение для проживания бригаде строителей на срок монтажа объекта.

3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4. Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика  безвозмездного устранения выявленных недостатков произведённых им работ.

 

4. Порядок и сроки выполнения работ

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Первый этап: подготовительные работы, заливка фундамента.

·         Начало работ: "___"_____________ ____ года.

·         Окончание работ: "___"_____________ ____ года.

Второй этап: монтаж сруба, монтаж черновых полов и перекрытий, монтаж кровли, наружная обработка  древесины антисептическими пропитками.

·         Начало работ: "___"_____________ ____ года.

·         Окончание работ: "___"_____________ ____ года.

Третий этап: внутренняя отделка, установка окон и дверей.

·         Начало работ: "___"_____________ ____ года.

·         Окончание работ: "___"_____________ ____ года.

 

При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

 

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Стоимость работ устанавливается сметой, (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платёж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.

5.3. Стоимость работ носит договорный характер и может изменяться только в случае изменения количества и стоимости материалов, а так же изменения фактических объёмов выполненных работ.

5.4. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимость работы, а Заказчик её уменьшения - лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

5.5. В случае возникновения необходимости в изменении объёмов работ, выполнения дополнительных работ, Подрядчик вправе вносить изменения в объём работ, по письменному согласованию с Заказчиком. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.6. Оплата работ по настоящему Договору может производится Заказчиком в любой предусмотренной действующим законодательством форме, в том числе наличным внесением денежных средств в кассу Подрядчика,   безналичным перечислением  на расчётный счёт Подрядчика.

5.7. График произведения оплат по настоящему Договору подлежит дополнительному согласованию Сторон,  окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится на основании Акта приёмки работ, подписанного Сторонами не позднее 3(трёх) рабочих дней после полного завершения работ, в том числе после устранения выявленных дефектов на основании Акта приёмки работ

 

6. Сдача и приёмка работ

6.1. Приёмка выполненных работ осуществляется, в порядке, предусмотренном настоящим Договором с оформлением Актов приёма выполненных работ.

6.2. Подрядчик, после оформления приёмки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались  не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приёмке.

 

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.

7.2. В случае задержки оплаты выполненных работ, обязательств Заказчика по п.5.7., Подрядчик вправе выставить Заказчику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый просроченный день оплаты.

7.3. В случае задержки выполнения обязательств Заказчика по п.п. 5.1., 2.3., срок окончания работ переносится на количество дней задержки и оформляется протоколом..

7.4. В случае невыполнения работ в определённые Договором сроки по п.4.1. настоящего договора, не по вине Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 0,1% от  суммы работ по Договору за каждый просроченный день.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений и других обстоятельств непреодолимой силы.

 

8. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

 

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ______________.

 

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

 

11. Дополнительные условия

11.1. Изменение условий Договора  возможно только по соглашению Сторон.

11.2. Стороны пришли к соглашению что, если в какой-либо момент одно или более из положений настоящего Договора является или становится в любом отношении недействительным или незаконным, действительность и законность оставшихся положений настоящего Договора этим затронута или нарушена не будет, а незаконное или недействительное положение будет считаться отделённым от Договора

11.3. Все приёмо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора, Дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор составлен на четырёх листах,  в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

12. Перечень приложений к договору

 

Приложение  №1. Сводный сметный расчёт.

Приложение №2. Перечень работ выполняемых по договору.

График платежей.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

 

Заказчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подрядчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Дата: ____________________

 

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на строительство дома», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на строительство дома»

5
Леонид
17.04.2014 в 15:45:20

как скачать?

миша
21.05.2014 в 17:14:39

Спасибо, очень сильно понадобился для заключения договора стоимостью 250 миллиона рублей. )

5
Алексей
26.05.2014 в 16:26:33

Добрый день. Не могли бы Вы выложить и образцы всех трех приложений к договору. Спасибо. devisor@ya.ru

5
Екатерина
15.06.2014 в 15:37:37

Спасибо.

3
Юрист
24.02.2015 в 17:43:25

Слабый договор, нуждается в доработке.

Сначала в договоре должны указываться наиболее существенные условия:

1. Предмет договора

2. Цена

3. Сроки

Потом все остальное

Статус: Юрист
рейтинг 12031
27.02.2015 в 21:56:59 ответ для Юрист

Добрый вечер,"Юрист".

В чем заключается слабость договора? Все условия прописаны подробно, договор соответствует закону.

Мое мнение - хороший договор. Если структура договора не соответствует той, к которой Вы привыкли, это не значит, что договор слабый. Если Вы действительно являетесь юристом, то Вам должно быть известно, что в законе не указано требований к структуре договора (какие именно разделы и условия в каком порядке должны располагаться). В данном случае, даже если следовать Вашей логике, то цена и сроки поменяны местами, НО КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА СУЩЕСТВО ДОГОВОРА, ведь в данном случае перестановка слагаемых суммы не меняет.

Если у Вас есть какие-то юридически значимые предложения, то Вы можете их высказать, например, на мой взгляд особенно удачным является раздел 4 о порядке и сроке сдачи работ.

Статус: Юрист
рейтинг 12031
27.02.2015 в 21:57:46 ответ для Юрист

Отличный договор!

Люда
05.04.2015 в 06:53:50

Добрый день.Пожайлуста добавте образцы трех приложений к договору.Спасибо 89028754766@mail.ru

5
Айрат
07.04.2015 в 09:54:30

Отличный договор. Все по сути.

5
Статус: Клиент
08.05.2015 в 14:21:32

Добрый день! А можно выслать образцы приложений к договору? Спасибо. rjzan@mail.ru

Анна Владимировна
06.06.2015 в 08:29:33

Вопрос: Является ли договор на строительство с подрядчиком-физлицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, юридически значимым? Будет ли суд защищать права заказчика по такому договору? Каковы размеры ответственности подрядчика? Будет ли применяться закон о защите прав потребителей? Или какой другой закон? Спасибо.

Статус: Юрист
рейтинг 12031
06.06.2015 в 20:32:02 ответ для Анна Владимировна

Добрый вечер, Анна Владимировна.

Договор подряда между двумя физическими лицами является юридически значимым, соответственно, в суде можно защитить свои права. Размеры ответственности согласно ГК РФ, также условия ответственности можно прописать в договоре. Но здесь опасность будет в том, что даже имея на руках решение суда и исполнительный лист, можно ничего не получить (например, если у Физлица нет дохода, нет имущества, на которое можно обратить взыскание).

Что касается закона "О защите прав потребителей", то он применяется только если физлицо (заказчик) заключает договор с ИП или юридическим лицом. Если договор между 2 физлицами, то закон "О защите прав потребителей" НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

5
Статус: Клиент
07.06.2015 в 15:44:37

Добрый день! Не могли бы вы направить образцы трех приложений. Спасибо.

Надежда
04.07.2015 в 20:45:11

Подскажите, пожалуйста, нужно ли регистрировать подписанный договор подряда на строительство индивидуального дома в регистрационной палате?

Нина
09.08.2015 в 06:34:57

Спасибо! Еще необходимы приложения к договору.

5
Анна
12.09.2015 в 18:42:14 ответ для Алексей

Работаю нотариусом , возникла необходимость заключения нотариального договора по просьбе одной из сторон. Считаю договор очень достойным , критикует тот кто сам не пытался от начала до конца составить договор.

Большое спасибо , обязательно возпользуюсь Вашей помощью , хорошо , что есть такие сайты.

Большая просьба , если возможно вышлите пожалуйста приложения, очень интерсно посмотреть.

Моя почта yudina50@yandex.ru

Наталия
24.09.2015 в 20:45:47

Спасибо! А можно еще приложения к договору.

5
Наталия
24.09.2015 в 20:53:31

Добрый вечер! А можно выслать образцы приложений к договору? заранее Спасибо. afonisheva@mail.ru

5
Александр
09.10.2015 в 16:44:15

получил то что искал

4
Андрей
25.11.2015 в 12:32:33

Спасибо! Вышлите, пожалуйста, приложения к договору shukkarev@gmail.com

Наталья
26.11.2015 в 11:51:30 ответ для Алексей

Спасибо за договор. База есть, сейчас буду корректировать под свои условия.

Татьяна
27.01.2016 в 18:12:55

Добрый день Вышлите, пожалуйста, приложения к договору dom90010@yandex.ru

Надежда
04.02.2016 в 22:38:56

Очень емкий и достойный договор но если можно вышлите мне 3 приложения очень интересно с ними ознакомиться моя почта angel_bortsova@mail.ru

Дмитрий
17.02.2016 в 18:51:49

Здравствуйте. Понравился договор! хотелось бы посмотреть на образцы приложений. за ранее спасибо. dmitry.sm76@mail.ru

5
Татьяна
19.02.2016 в 13:07:14

Понравился договор, посмотреть бы приложения... 9511271262@mail.ru

Максим
26.02.2016 в 00:08:17

Доброго времени суток! Хороший договор, но не могли бы вы отправить все приложения к данному договору мне на почту maks_stroy35@mail.ru заранее спасибо!

5
Светлана
29.02.2016 в 16:03:46

Добрый вечер! Хороший договор. Вышлите, пожалуйста, приложения на почту: tsv_80@mail.ru

Спасибо.

5
Танзиля
07.03.2016 в 12:26:33

Спасибо! Выручили!!!

Танзиля
07.03.2016 в 12:26:45

Спасибо! Выручили!!!

5
Алексей
28.03.2016 в 17:08:53

Добрый день. Пожалуйста вышлите образцы трех приложений к договору. rich-a4to@yandex.ru

Спасибо

Михаил
29.03.2016 в 08:18:20

А можно и мне приложения, пожалуйста, на почту erokhin76@inbox.ru

5
александр
09.04.2016 в 19:46:51

Добрый день. Не могли бы Вы прислать и образцы всех трех приложений к договору. Спасибо. pupkin200884@mail.ru

Дмитрий
14.04.2016 в 12:25:21

Спасибо. Достойный договор. Пожалуйста вышлите образцы трех приложений к договору magic73@bk.ru

5
Алина
14.04.2016 в 17:13:03

И мне тоже отправьте пожалуйста на 99ufa@mail.ru

Договор очень понравился, все очень подробно расписано.

Оксана
21.04.2016 в 11:04:30

Спасибо. Пригодился очень договор. Пожалуйста вышлите образцы трех приложений к договору на почту ksy27@mail.ru

Евгений
23.05.2016 в 15:49:51

Добрый день. Скиньте пожалуйста образцы приложений к договору на почту etalon2012@ngs.ru

Кирилл
28.05.2016 в 10:33:07

Спасибо, за договор. Пригодился в целях трансформации его в другой договорю

Александр
31.05.2016 в 13:37:21

Добрый день! За Договор спасибо. Не поделитесь приложениями??? cherny_2000@mail.ru

Василий
07.06.2016 в 06:21:42 ответ для Чечеткина Ксения Владимировна

подскажите, пожалуйста, можно ли в договоре указать, что есть у подрядчика- физического лица(например какая недвижимость), как проверить эту информацию и есть ли гарантия, что подрядчик не продаст свое имущество до сдачи объекта заказчику?

Ольга
15.06.2016 в 14:22:00

Добрый день, скиньте пож-та образцы трех приложений olikh208@rambler.ru

Андрей
16.06.2016 в 23:08:05

Мне очень подходит данный договор.

Можно выслать приложения на почту vasilev@pochta.ru

5
Анна
22.07.2016 в 11:53:20

Большая просьба , если возможно вышлите пожалуйста приложения,

Моя почта Rujaya86@mail.ru

Юрий
26.07.2016 в 19:00:32

Добрый день.Пожайлуста добавте образцы трех приложений к договору.Спасибо zuv_78@mail.ru

Анастасия
17.08.2016 в 15:09:27

Добрый день, вышлите пожалуйста по почте приложения, спааибо referent.k@gmail.com

4
Владимир
09.09.2016 в 19:04:55

Договор рассмотрен в качестве образца, из которого были выделены отдельные части договора, представляющие интерес.

5
Михаил
04.10.2016 в 23:53:50

Спасибо! Вышлите, пожалуйста, приложения к договору на эл.адрес ane-zaya@yandex.ru

влад
05.10.2016 в 11:27:39

добрый день, можете скинуть приложение?

vladislavsurkov2008@rambler.ru

Андрей
05.10.2016 в 13:54:19

Договор оказался под стать, Дай Бог Вам здоровья

5
Владимир
17.10.2016 в 16:01:20

Мое мнение - хороший договор.

гриша
25.11.2016 в 16:48:39

Спасибо. Можно образец приложений. grisha0186@mail.ru

Заранее благодарю

5
Ира
10.12.2016 в 20:52:37

Добрый день.То, что я и искала, договор хороший. Пожайлуста добавте образцы трех приложений к договору.Спасибо irab.81@mail.ru

5
Марина
06.02.2017 в 18:17:45

Прошу вас прислать всех трех приложений к договору

9344438@mail.ru

sergei
16.02.2017 в 15:20:12

Спасибо)) за рыбу пойдет!

5
Алексей
27.02.2017 в 14:09:02

отличный текст договора, спасибо

5
Роман
27.02.2017 в 16:27:45

Отличный договор

Добрый день. Не могли бы Вы отправить договор и образцы всех трех приложений к договору. RomaG83@mail.ru

Спасибо

Отчугаш
16.03.2017 в 11:18:28

Добрый день. Не могли бы Вы отправить договор и образцы всех трех приложений к договору. otchugash1986@mail.ru

Буду признателен.

Спасибо

Руслан
21.03.2017 в 16:57:06 ответ для Отчугаш

Добрый день! Отлично!

Вышлите, пожалуйста, приложения к договору.

medjitov.r@yandex.ru



Найденые документы по теме «договор на строительство частного дома образец»

  1. Образец. Агентский договор по ускорению завершения строительства и оформлению в собственность принципала нежилых помещений в строящемся доме
    Агентский договор и соглашение → Образец. Агентский договор по ускорению завершения строительства и оформлению в собственность принципала нежилых помещений в строящемся доме
    агентский договор по ускорению завершения строительства и оформлению в собственность принципала нежилых помещений в строящемся доме г....
  2. Договор о строительстве жилого дома
    Договор строительства, строительного подряда → Договор о строительстве жилого дома
    договор № о строительстве жилого дома г. "" 20 г. именуем в, (наименование предприятия) дальнейшем "подрядчик", в л...
  3. Договор подряда на строительство дома
    Типовой договор подряда → Договор подряда на строительство дома
    договор подряда № на строительство дома г. «» 20 г. , действующего на основании паспорта, именуемого в даль...
  4. Договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа)
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа)
    договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа) г. «» 20 г. общество с ограниченной ответственностью им...
  5. Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)
    Договор поручительства → Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)
    договор поручительства к договору о совместной деятельности nо. от "" 20 г. г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем (п...
  6. Образец. Частная жалоба на определение народного суда по иску о взыскании задолженности по кредитному договору
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Частная жалоба на определение народного суда по иску о взыскании задолженности по кредитному договору
    ...ление межмуниципального суда по иску к о взыскании задолженности (наименование истца) (ф.и.о. ответчика) по кредитному договору в сумме ( ) рублей. (сумма цифрами и прописью) "" 20 года межмуниципальным судом по иску к о взыскании задолже...
  7. Образец. Договор об аренде комнаты в жилом доме
    Договор аренды жилого помещения → Образец. Договор об аренде комнаты в жилом доме
    об аренде комнаты в жилом доме договор город москва, десятого декабря тысяча девятьсот девяностого года. мы, гр. мишин лаврентий григорьевич, проживающий в г....
  8. Образец. Договор о мене жилых домов
    Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор о мене жилых домов
    договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по адресу: и гр. , проживающая(ий) по а...
  9. Образец. Договор об обмене жилого дома на квартиру
    Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор об обмене жилого дома на квартиру
    договор об обмене жилого дома на квартиру город , . (число, месяц, год - прописью) мы, гр. , паспорт серия , (ф.и.о. ...
  10. Образец. Договор о мене жилого дома на квартиру
    Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Образец. Договор о мене жилого дома на квартиру
    договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , проживающий(ая) по адресу: и гр. , проживающая(ий) по а...
  11. Образец. Возражения на частный протест прокурора на определение суда (образец)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Возражения на частный протест прокурора на определение суда (образец)
    ... суда заявитель: (наименование организации) адрес: лицо, действие которого обжалуется: нотариус, занимающийся частной практикой (ф.и.о.) адрес: по жалобе (наименование организации) на неправильно совершенную исполнительную...
  12. Образец. Договор о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства
    Договор о совместной деятельности → Образец. Договор о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства
    договор nо. о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства г. "" 20 г. , именуем в (полное наименов...
  13. Образец. Договор о купле-продаже дома на условиях пожизненного содержания
    Договор пожизненной ренты → Образец. Договор о купле-продаже дома на условиях пожизненного содержания
    договор о купле-продаже дома на условиях пожизненного содержания договор (место и дата заключения договора прописью) ...
  14. Образец. Договор постоянной ренты (передача в собственность жилого дома)
    Договор пожизненной ренты → Образец. Договор постоянной ренты (передача в собственность жилого дома)
    договор nо. постоянной ренты г. "" 20 г. , (ф.и.о. гражданина-получателя ренты, наименование некоммерческой организаци...
  15. Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    Договор строительства, строительного подряда → Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв. Постановлением СМ РСФСР от 13.08.82 № 490)
    ... г. № 490 перечень объектов, подлежащих строительству (наименование подрядной строительной организации) по договору с (наименование организации-заказчика) +-+ сметная стоимость no.наименование+- год и месяц п/п объекта в том чи...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх