Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 905 942-69-48
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 11
Телефон: 8 923 308 00 82
Телефон: 9060684949


Ответы юристовОтветы юристов

Договор подряда (2)








Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


Договор подряда

Договор N_____

г._________________                                "___"__________20___г.

___________________________________________________________________в лице

             (название предприятия, организации)

________________________________________________________________________,

                          (должность, Ф. И. О.)

действующего на основании ______________________________________________,

именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________

_________________________________________________________________________

                   (название предприятия, организации)

в лице__________________________________________________________________,

                         (должность, Ф. И. О.)

действующего на основании ______________________________________________,

именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны,  заключили  настоящий

договор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:

 

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание ______________________________________ в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ  (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора _________________________________________ руб.

 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется  передать  Подрядчику:

2.1.1. материалы: _________________________________________________

                           (ассортимент, количество, срок предоставлен.)

2.1.2. оборудование: ______________________________________________

2.1.3. документацию: ______________________________________________

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. приступить к работе не позднее _________________ и закончить создание Объекта работ к ________________________________________________

2.2.2. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;

2.2.3. использовать в ходе создания Объекта работ  материалы  соответствующего качества;

2.2.4. не реже одного раза в ________________________ информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

2.2.5. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;

2.2.6. по требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;

2.2.7. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;

2.2.8. обеспечить доступ представителя  Заказчика  к  объекту работ или его части в рабочее время;

2.2.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход  работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;

2.2.10. относиться к информации передаваемой  ему  Заказчиком как к конфиденциальной;

2.2.11. устранять  по требованию  Заказчика  недостатки и дефекты в работе.

2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут  привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его  части, Подрядчик имеет право потребовать  у Заказчика  письменного  согласия  на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.

2.4. Если в процессе  выполнения  работ  у Подрядчика  не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком,  или инструкций, даваемых  Заказчиком,  то материал  считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ  и у  Подрядчика не возникает каких-либо претензий  по  этому  поводу  после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.

2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц __________________________________________________________

                                                                                                                                                                                             (с письменного  разрешения Заказчика;

_________________________________________________________________________

                             с уведомлением Заказчика)

При этом  Подрядчик  несет  перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

 

3. Ответственность сторон и условия расторжения Договора

3.1. Подрядчик несет полную  ответственность  за  недоброкачественность используемого материала.

3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования,  используемых  в работе,  несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на __________ день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.

3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях  Подрядчик  вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки.

3.4. Если Подрядчик не приступил в течение _______ дней после срока начала выполнения работ (п. 2.2.1) к работе или  выполняет  ее  настолько медленно, что станет очевидным  невозможность  создания  Объекта  Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине  Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.

3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания  работ  расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

 

4. Порядок сдачи Объекта Работ

4.1. На следующий день после создания Объекта Работ  Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.

4.2. Заказчик обязан в течение _______ дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае  согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется  и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения 3,  который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ  Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.

 

5. Расчеты по Договору

5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает  Подрядчику денежное вознаграждение,  размер  которого  за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение 1) и в Протоколе соглашения  о  договорной  цене (Приложение 2). Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение ________ дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап.

В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за  выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере _______% от  просроченной  суммы за каждый день просрочки.

5.2. Перед началом каждого этапа  Заказчик  выплачивает  Подрядчику аванс в размере __________% от стоимости этапа.

Невыплата Заказчиком  аванса может  рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п. 3.7.

5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта  Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере ___________% от суммы Догово-

ра (п. 1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта  Работ до его планируемой сдачи (п. 2.2.1).

 

6. Дополнительные условия

6.1. Все споры по Договору разрешаются  сторонами  в органах арбитражного суда.

6.2. Все изменения, дополнения к  Договору  действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.3 _______________________________________________________________

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Заказчик:

7.2. Подрядчик:

 

Заказчик:                      Подрядчик:

 

Комментарии:

Договор подряда регулирует отношения между предприятиями, когда одно из них (Заказчик) поручает другому (Подрядчику)  осуществить  комплекс работ (услуг), направленных на создание определенного  продукта  (Объекта работ). В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может представлять собой различные формы: договор  на  создание  (передачу) научно технической продукции, договор типа "инжиниринг" или "консалтинг",  договор подряда в строительстве и т. д.  Таким образом,  посредством договора подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между предприятиями. Приводимый здесь договор при соответствующей его конкретизации может использоваться для различных подрядных работ или услуг.

1.1. См. Приложения к договорам.

2.1. Оговариваются те материалы, оборудование и документация, которые предоставляет Заказчик для выполнения Подрядчиком работ.

2.4. В соответствии  со  ст.723  ГК РФ,  если  Подрядчик   допустил отступления  от условий  договора, ухудшившие  работу,  или допустил иные недостатки в работе, Заказчик вправе по  своему  выбору  потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в разумный  срок,  или возмещения понесенных Заказчиком  необходимых  расходов  по  исправлению недостатков работы или соответствующего уменьшения вознаграждения  за работу.

Иск по поводу отступлений  Подрядчика от условий договора, ухудшивших работу, может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня принятия работы, а если недостатки не  могли  быть  обнаружены при обычном способе принятия работы, - в течение одного года со дня принятия работы.  Иск  по поводу недостатков в здании или сооружении, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы может быть  предъявлен в течение трех лет со дня принятия работы.

Возможно также установить в договоре гарантийный срок на созданный объект работ  и,  если недостатки обнаруживаются в пределах этого срока,  то течение срока исковой давности начинается со дня обнаружения  недостатков в работе.

 

Скачать документ «Договор подряда (2)» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда (2)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда (2)»

5
ИП
12.11.2015 в 12:26:15

очень толково, помогает составить договор



Найденые документы по теме «Тест договора подряда 2 вариант»

  1. Договор подряда с втк (вариант)
    Типовой договор подряда → Договор подряда с втк (вариант)
    вариант договор подряда с временным трудовым (творческим) коллективом г. ""200г. временный творческий коллектив, именуемый в дальнейше...
  2. Типовой договор подряда
    Типовой договор подряда
    согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез...
  3. Договор займа (вариант 2)
    Договор займа денег → Договор займа (вариант 2)
    вариант договор займа г. ""20г. банк в лице , действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем "заемщик", и в лице , действующ...
  4. Договор строительства, строительного подряда
    Договор строительства, строительного подряда
    договор подряда  —  это соглашение, в соответствии с которым  одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн...
  5. Договор подряда
    Типовой договор подряда → Договор подряда
    вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее - исп...
  6. Договор бытового подряда
    Договор бытового подряда
  7. Примерный договор купли - продажи жилой недвижимости с перечислением вариантов условий, включаемых в договор
    Договор купли-продажи недвижимости → Примерный договор купли - продажи жилой недвижимости с перечислением вариантов условий, включаемых в договор
    примерный договор с перечислением вариантов условий, включаемых в договор. 1. наименование, где и когда заключен договор 1.1 ...
  8. Трудовое соглашение (договор) -вариант
    Трудовой договор, контракт → Трудовое соглашение (договор) -вариант
    ...теля в учреждении сбербанка: n сбербанка расчетный счет отделение сб рф город, обл. мфо лицевой счет 5. может расторгнуть договор, предупредив об этом директора письменно за 3 дня. 6. директор может расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным де...
  9. Договор комиссии (вариант)
    Договор комиссии на покупку и продажу → Договор комиссии (вариант)
    договор комиссии n ""20г. , именуемое в дальнейшем клиент, в лице , действующего на основании , с одной стороны и , име...
  10. Договор арендного подряда, контрактации
    Договор арендного подряда, контрактации
  11. Трудовой договор - вариант
    Трудовой договор, контракт → Трудовой договор - вариант
    ...танавливается -дневная рабочая неделя с выходными днями . статья 9. работа в выходные и праздничные дни производится по договоренности между сторонами и оплатой или с предоставлением отгулов. статья 10. 1. работнику предоставляется ежегодный основн...
  12. Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    приемо-сдаточный акт г. ""20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного ""20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу...
  13. Договор поручения (вариант)
    Договор поручения, представительства → Договор поручения (вариант)
    договор поручения n ""20г. , именуемое в дальнейшем клиент, в лице , действующего на основании , с одной стороны и , им...
  14. Договор подряда по строительству
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству
    договор подряда по строительству г. ""200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус...
  15. Договор между членами втк (трудовое соглашение - вариант)
    Трудовой договор, контракт → Договор между членами втк (трудовое соглашение - вариант)
    вариант договор (трудовое соглашение) г. ""20г. (наименование организации), в лице (ф.и.о., должность), действующего на ...

Похожие документы

Загрузка
Наверх