Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ


5,00
Голосов: 3
Просмотров: 12590
Вопросов: 6
Актуален: 31.03.2012
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)

Автор документа

онлайн
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 51
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







 

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

от ______________________________________

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта - заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

 

Исх. N ___________

"__"________ ____ г.

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

(об уплате неустойки в связи с нарушением

сроков начала подрядных работ)

на сумму _____________ рублей

 

 

 

В соответствии с условиями договора строительного подряда № ___ от "___"___________ ____ г. ваша организация (подрядчик) обязана приступить к работам по возведению ____________ (наименование объекта) не позднее "___"________ ____ г. (п. ___ договора).

 

Фактически подрядчик приступил к выполнению строительных работ только «___»____________ ____ г., т.е. просрочка начала работ составила ____ календарных дней.

 

Таким образом, подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором, и в соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

 

Расчет неустойки: _______________________________________________.

 

Общий размер подлежащей уплате неустойки составляет ____ _________ рублей.

 

На основании изложенного, прошу в срок до «___» ___________ 20__ г., добровольно перечислить сумму претензии _________ рублей на наш расчетный счет № ___________________________ в банке _________________________________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).

 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

 

 Приложения:

1. Копия договора строительного подряда № ___________ от "__"_______ ___ г. - на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Другие доказательства по существу претензии.

 

 

«___»___________ ____ г.

 

Подпись

 

Печать

 


Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ»

Лера
12.11.2013 в 14:07:56

Спасибо!

АМАТА
17.07.2014 в 14:10:42

СПАСИБО, ДОКУМЕНТ ПОЛЕЗНЫЙ, КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ

5
Марина
17.12.2014 в 09:12:11

При уплате неустойки со стороны должника должны ли выписываться какие-то документы со стороны заявителя?

5
ольга
10.02.2016 в 13:46:19

спасибо, нужен для разбора полетов со Сбербанком

5
Зауре
11.02.2016 в 07:31:20

Спасибо за полезный материал!!!

Александр
21.07.2016 в 07:28:24

спасибо. хороший образец



Найденые документы по теме «претензия подрядчику о нарушении сроков выполнения работ и уплате пени»

  1. Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъекта, которому адресована претензия, название должности и ф.и.о. руководителя) от (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъе...
  2. Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ
    директору от проживающего по адресу: тел. претензия 13 апреля 2012г. между мной и был заключен договор № бытового подряда на выполнение работ в объекте недвижимости по...
  3. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ директору (начальнику) (наименование организ...
  4. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    заказное претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ бланк или угловой директору (начальнику) штамп ...
  5. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...казным по отдельной квитанции штамп организации (наименование организации) исх. no. от "" 20 г. (адрес) претензия на сумму руб. в соответствии с договором no. от "" 20 г. нами полностью выполнены работы по этапу, о чем вы были с...
  6. Претензия в Управляющую компанию о нарушении сроков выполнения заявки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в Управляющую компанию о нарушении сроков выполнения заявки
    ...у управляющей компании от , проживающего(ей) по адресу: тел: заявление – претензия. «» 20 г. я обратился(-лась) к диспетчеру обслуживающей организации «» с заявкой на (суть п...
  7. Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
    ... г. неустойка составила: руб. коп. * 3 % * количество дней. (цена выполненной работы) "" г. я направил ответчику претензию (копия претензии с отметкой ее получения продавцом прилагается), однако она осталась без ответа до настоящего времени. в ...
  8. Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
    ...устойка составила: руб. коп. * 3 % * количество дней. (цена выполненной работы) "" г. я направил ответчику претензию (копия претензии с отметкой ее получения продавцом прилагается), однако она осталась без ответа до настоящего времени. ...
  9. Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    договор подряда г. "" 20 г. , (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем в дальнейшем "подрядчик", в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , (устава, положения) с одной стороны, и , (наимено...
  10. Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия по некачественному выполнению работ по ремонту автомобиля
    ...елю (полное наименование организации, полный адрес) , (ф.и.о. заявителя) проживающий по адресу: претензия на некачественное выполнение работ по ремонту автомобиля "" г. я заключил с вашей организацией договор на р...
  11. Претензия СТОА об устранении недостатков в выполненной работе
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия СТОА об устранении недостатков в выполненной работе
    директору стоа (наименование, адрес) от (ф. и. о., адрес) претензия об устранении недостатков в выполненной работе «»20 г. я заключил с вашей организацией договор на рем...
  12. Претензия о нарушении срока окончания строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о нарушении срока окончания строительства
    ...лю (наименование организации-подрядчика, адрес, ф.и.о.) от (ф.и.о., адрес заказчика) претензия о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости "" 20 г. между и (ф.и.о. заказчик...
  13. Претензия СТО автомобилей об устранении недостатков в выполненной работе
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия СТО автомобилей об устранении недостатков в выполненной работе
    директору стоа (наименование, адрес) от (ф. и. о., адрес) претензия об устранении недостатков в выполненной работе " "20 г. я заключил с вашей организацией договор на ремонт а...
  14. Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Типовой договор подряда → Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
  15. Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    ...(0,05 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб. х 35 дней просрочки). нашу претензию от 18 ноября 1992 г. n 7/214 ответчик не признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла своевременно - 2...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх