Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ


Оценить
Отзывов:3 Просмотров:1399
Голосов:0 Обновлено:22.05.2014
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)






Директору __________________

от _________________________

проживающего по адресу:

___________________________
тел. ________________________

 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

 

13 апреля 2012г. между мной и ____________________ был заключен договор № ___   бытового подряда на выполнение работ в объекте недвижимости по оговоренному адресу в соответствии с прилагаемой к договору сметой. До этого, 12 января 2012г. между мной и Вашей организацией подписан договор № ___ на дизайнерские работы.  В сроки, указанные в договорах, работы завершены не были, хотя мной со своей стороны все обязательства по договорам исполнены, оплата произведена в сроки. Суммы, уплаченные по вышеуказанным договорам, составляют 1000000 руб. и 7000 у.е, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру: №__ на 2000 у.е., №__ на 500000руб., №__ на 370000руб., №__ на 70000руб., № __ на 5000 у.е., №__ на 60000руб. 

В соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель, нарушивший сроки выполнения работ, уплачивает потребителю неустойку в размере 3% от цены работ за каждый день просрочки. В соответствии с п.3.2. Договора подряда № ___ работы должны быть закончены не позднее 13 сентября 2012г. По настоящее время они еще не завершены. Я несу материальные убытки в связи с простоем и нарушением срока сдачи помещения в эксплуатацию. Неустойка за период с 13.09.2012г. по настоящее время составила более 100% цены работ, что в таком случае составляет полную стоимость работ – 1215000руб.

В связи с вышеизложенным

ПРОШУ:

- уплатить неустойку в размере 3% от цены работ, но не более стоимости работ, что составляет за просроченный период сумму цены работ: 1215000  руб.

 Нарушение установленных законом сроков удовлетворения заявленного требования будут расцениваться как повод для обращения в судебные инстанции. В этом случае с Вас будет взыскан штраф в размере 50% от суммы, присужденной потребителю.

  

Приложения:

1)      копии квитанций об оплате на сумму 1000000 рублей + 7000 долларов США на ____ листах;

2)      копия договора подряда №___ от 13.04.2012г.;

3)      копия договора оказания услуг №___ от 12.01.2012г.;

4)      копия сметы на ремонтно-строительные работы.

 

 

«___»__________________ 2012 г.            __________________/__________________/

 

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ»

Валерий Васильевич
23.06.2015 в 10:33:46

Здравствуйте!

У меня заключён с ООО на изготовление и монтаж мебели в моей квартире. Срок исполнения работ истёк 20.03.15 г. Работы ещё закончены не в полном объёме. Мною был выплачен аванс в размере 50% стоимости работ. Срок окончания работ каждый раз передвигается и конца края не видно. Договором предусмотрено:

1. Выплата пени Исполнителем за каждый день просрочки в размере 0.1% от стоимости заказа. Данное условие не применяется если, если срок оказания услуг не был увеличен по письменному соглашению сторон.

2. Срок оказания услуг может быть увеличен по письменному соглашению сторон.

Срок оказания услуг не был письменно увеличен по соглашению сторон, т.к. Исполнитель всё время вот-вот работы закончить. Грубо говоря -врал!

Могу ли я подготовить претензию Исполнителю согласно закона "О защите прав потребителей" согласно ст. 28, п.5 и потребовать от Исполнителя полного (100%) возмещения стоимости работ, т.к. просрочка составляет более 90 дней, а пени по закону 3% от стоимости работ.? Если Да, то нужно ли мне дожидаться окончания работ, выплаты Исполнителю оставшихся 50% и только после этого обращаться к нему с такой претензией? Он эти деньги просто так не вернёт и мне придётся обращаться в суд. Речь идёт о 114000 руб.

Статус: Юрист
рейтинг 12051
23.06.2015 в 23:56:06 ответ для Валерий Васильевич

Добрый вечер, Валерий Васильевич.

Все зависит от того, что именно Вы хотите. Естественно, Вы вправе обратиться с претензией, только ее нужно сделать в двух экземплярах и один оставить у себя (чтобы на нем была отметка о получении) либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Дожидаться окончания работ не нужно, уже сейчас можно написать претензию.

Статус: Юрист
рейтинг 12051
23.06.2015 в 23:59:29 ответ для Валерий Васильевич

В дополнение: если Ваши законные требования не будут исполнены (не вернут деньги либо вообще не дадут ответ на претензию), то при обращении в суд можно будет еще взыскать штраф за то, что продавец добровольно НЕ ИСПОЛНИЛ требования потребителя. Этот штраф равняется 50% от присужденной судом суммы и уплачивается в пользу потребителя, но для этого нужно будет доказать, что Вы обращались с претензией (поэтому и нужно ее хранить, а также подтвердить факт вручения).



Найденые документы по теме « образец притензии неустойка помещения»

  1. Образец судебного приказа о взыскании неустойки
    Судебные приказы, решения → Образец судебного приказа о взыскании неустойки
    ... (ф.и.о.) взыскать в пользу (наименование и адрес взыскателя) с (наименование и адрес должника) рублей, неустойку рублей, а также возврат госпошлины в сумме рублей. судья () м.п.
  2. Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    исх. no. кому: "" 20 г. адрес: п р е т е н з и я об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров) сумма руб. в соответствии с заключенным догово...
  3. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...ния не представлены. на основании изложенного, руководствуясь прошу перечислить на наш расчетный счет no. в банка г. неустойку в размере % от стоимости этапа работ в сумме руб. приложение: 1. копия договора nо. от "" 20 г. 2. копия акта сдачи...
  4. Образец. Расчет неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Расчет неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    ...ору (наряду, заказу) no. от ""20г. +-+ no.наимено-едини- цена подле- результат подле- факти- результат стоимость неустойкаобщая п/пвание ца из- за жит по- поставки жит пос- чески поставки недопоста- (%) сумма продук- мере- еди- ставке предыдущ...
  5. Образец. Договор о займе денег с неустойкой
    Договор займа денег → Образец. Договор о займе денег с неустойкой
    договор о займе денег с неустойкой договор (место и дата заключения договора прописью) мы, гр. , паспорт: серия nо. , выданный , проживающ...
  6. Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    ...вание должности и ф.и.о. руководителя) исх. n "" г. претензия (об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ) на сумму рублей в соответствии с условиями д...
  7. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
    ...тражный суд "" 20 г. адрес: истец: адрес: ответчик: адрес: и с к о в о е з а я в л е н и е о взыскании неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара) сумма руб. в соответствии с договором (нарядом)...
  8. Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    ... "" 20 г. исх. no. п р е т е н з и я о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа на сумму руб. по накладной no. от ""20 г. (вид накладной) в наш адрес вами была поставлена пр...
  9. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...оводствуясь , (п. п. договора, п. п. постановления, доп. соглашением к договору) п р о ш у: взыскать с ответчика неустойку в размере % цены этапа в сумме руб. и расходы по госпошлине. приложения: 1. договор no. от "" 20 г. 2. календарный ...
  10. Образец. Перечень арендуемых помещений
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Перечень арендуемых помещений
    +-+ +-+ реестровый номер недвижимости перечень арендуемых помещений полное наименование предприятия-арендатора: код окпо +-+ no. адрес общая арендуе- правоуста- полное no. дого...
  11. Образец. Договор субаренды нежилого помещения
    Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Образец. Договор субаренды нежилого помещения
    договор № субаренды нежилого помещения г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем (наименование организации) "субарендатор", ...
  12. Образец. Договор найма жилого помещения
    Договор аренды жилого помещения → Образец. Договор найма жилого помещения
    договор найма жилого помещения г. «» 20 г. , (наименование собственника жилого помещения или управомоченного лица) име...
  13. Образец. Справка для оформления жилого помещения (служебной площади) в собственность граждан
    Защита прав собственности → Образец. Справка для оформления жилого помещения (служебной площади) в собственность граждан
    приложение nо. 2 к инструкции по оформлению документов на передачу в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений штамп предприятия справка выдана , (фамилия, имя, отчество) проживающему (-ей) (адрес) с года...
  14. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ директору (начальнику) (наименование...
  15. Образец. Свидетельство о регистрации залога жилых помещений
    Договор залога и заклада → Образец. Свидетельство о регистрации залога жилых помещений
    свидетельство о регистрации залога жилых помещений г. москва n "" 20г. настоящим свидетельством удостоверяется, что залог жилого помещения по адресу: (улица, проспек...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх