Типовые договорыТиповые договоры





Договор на оказание услуг по пошиву штор








Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 75
отмеченных лучшими: 4
ответов к документам: 47
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор

г. __________                                                                                 «___» ____________  20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1)  Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок  выполнения работ  в течение 20 (двадцати)  дней со дня подписания договора.

1.4. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

 

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача - приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3.  Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

 

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________)  рублей с учетом НДС 18%.  Источник финансирования по договору  средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче - приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

 Заказчик:

 

 

 

 

Подрядчик:

                          

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

 

 

 

 

Приложение №1

к договору № ____

от «___»__________20__

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование

ОКДП

Ед. изм.

Размер одной единицы

Цена за пошив одной единицы (руб.)

Количество шт.

Сумма (руб.)

1

Пошив портьеры на окно

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

2

Пошив вуали на окно

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

3

Пошив ламбрекена на окно

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

4

Пошив занавеса

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

5

Пошив поперечного занавеса

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

6

Пошив кулисы

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

7

Пошив шторы

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

8

Пошив ширмы

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

9

Пошив скатерти

32 гр. (9412201)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

       

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

 

 

Приложение №2

к договору № ____

от «___»__________20__

 

Перечень материалов для пошива штор

Наименование

ОКДП

Ед. изм.

Количество

1

Ткань для штор Портьера 100% полиэстер, ширина 2,8 м.

32 гр. (1721403)

м/п

 

2

Ткань для штор Вуаль 100% полиэстер, ширина 3,00 м.

32 гр. (1721409)

м/п

 

3

Тесьма

32 гр. (1721409)

м/п

 

 

 

Заказчик:

Подрядчик:

______________________________

________________ /_____________

______________________________

________________ /_____________

 

 

Скачать документ «Договор на оказание услуг по пошиву штор» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на оказание услуг по пошиву штор», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор на оказание услуг по пошиву штор»

Тату
11.09.2015 в 22:21:36

Да, максимально полезен.

Статус: Клиент
04.11.2015 в 20:01:20

отлично составленный договор. Спасибо

ксения
12.11.2015 в 17:50:50

четко и ясно, спасибо!

маша
29.02.2016 в 15:08:33

хорошо, практично, кратко и по делу

Секе
11.03.2016 в 10:20:16

спасибо, очень полезен

Валентина
28.04.2016 в 09:05:15

Спасибо, очень помогли

Наталья
24.07.2016 в 18:58:49

Да, полезен.Соответствует требованиям.

Андрей
30.08.2016 в 11:28:21

Сразу нашёл то, что нужно



Видео по теме "Договор оказания услуг, работ"

  • Трудовой договор или Договор оказания услуг?
    Трудовой договор или Договор оказания услуг?
  • Когда составляется акт при выполнение работ (услуг)?
    Когда составляется акт при выполнение работ (услуг)?
×

Найденые документы по теме «договор на пошив штор образец скачать»

  1. Договор на оказание услуг по пошиву штор
    Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по пошиву штор
    договор № на оказание услуг по пошиву штор г. «» 20 г. государственное бюджетное учреждение здравоохранения , им...
  2. Договор на пошив костюма
    Договор бытового подряда → Договор на пошив костюма
    договор на пошив костюма г. "" 20 г. , именуемое в дальнейшем (наименование предприятия) "подрядчик", в лице , (до...
  3. Калькуляция на пошив сценических костюмов
    Договор оказания услуг, работ → Калькуляция на пошив сценических костюмов
    документ "калькуляция на пошив сценических костюмов" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать файл"
  4. Образец. Образец согласия застрахованного на заключение договора смешанного страхования жизни
    Договор страхования, перестрахования → Образец. Образец согласия застрахованного на заключение договора смешанного страхования жизни
    образец согласия застрахованного на заключение договора смешанного страхования жизни г. "" 20 г. я, , (ф.и.о.) являющ застрахованным лицом, согласен/согласна на за...
  5. Образец. Образец согласия застрахованного на замену выгодоприобретателя (к договору смешанного страхования жизни)
    Договор страхования, перестрахования → Образец. Образец согласия застрахованного на замену выгодоприобретателя (к договору смешанного страхования жизни)
    образец согласия застрахованного на замену выгодоприобретателя (к договору смешанного страхования жизни) г. "" 20 г. я, , (ф.и.о.) являющ застрахованным лицом, согласен/согласна на зам...
  6. Образец. Образец согласия застрахованного на замену застрахованного (к договору смешанного страхования жизни)
    Договор страхования, перестрахования → Образец. Образец согласия застрахованного на замену застрахованного (к договору смешанного страхования жизни)
    образец согласия застрахованного на замену застрахованного (к договору смешанного страхования жизни) г. "" 20 г. я, , (ф.и.о.) являющ застрахованным лицом, согласен/согласна на зам...
  7. Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору
    Договор об уступке права требования → Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору
    договор nо. уступки требования г. "" 20 г. коммерческий банк , именуемый в (наименование банка) дальнейшем "банк" в ли...
  8. Образец. Договор о переуступке прав (дополнение к договору об аренде или лизинге)
    Договор аренды имущества, оборудования → Образец. Договор о переуступке прав (дополнение к договору об аренде или лизинге)
    дополнение nо. к договору об аренде/лизинге nо. от "" 20 г. договор о переуступке прав г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем (наим...
  9. Образец. Договор о материальной помощи (приложение к договору траста)
    Договор управления средствами и имуществом → Образец. Договор о материальной помощи (приложение к договору траста)
    приложение nо. 3 к договору траста nо. от "" 20 г. договор о материальной помощи nо. приложение к извещению nо. от ""20 г. г. "" 20...
  10. Образец договора о выдаче кредита (займа). (кредитный договор)
    Договор долга, кредита → Образец договора о выдаче кредита (займа). (кредитный договор)
    образец договора о выдаче кредита (займа) кредитный договора n г. "" 20г. банк, именуемый в дальнейшем "банк", в лице тов. , д...
  11. Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору (цессии)
    Договор об уступке права требования → Образец. Договор об уступке требования долга по кредитному договору (цессии)
    договор уступки требования (цессии) nо. г. "" 20 г. кб , именуемый (название кб) в дальнейшем цедент, в лице председател...
  12. Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)
    Договор поручительства → Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства)
    договор поручительства к договору о совместной деятельности nо. от "" 20 г. г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем (п...
  13. Образец. Договор передачи права требования на заключение договора отступного (цессии)
    Договор об уступке права требования → Образец. Договор передачи права требования на заключение договора отступного (цессии)
    договор цессии nо. г. "" 20 г. акционерный коммерческий банк , (наименование банка) именуемый в дальнейшем "цедент", ...
  14. Образец. Договор поручительства к кредитному договору
    Договор поручительства → Образец. Договор поручительства к кредитному договору
    договор поручительства к кредитному договору nо. от г. "" 20 г. , (название предприятия, берущего кредит) в лице , ...
  15. Образец. Договор поручительства с солидарной ответственностью поручителей-юридических лиц (к договору займа)
    Договор поручительства → Образец. Договор поручительства с солидарной ответственностью поручителей-юридических лиц (к договору займа)
    договор поручительства к договору займа nо. от г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем (наименование акционерного общества) ...

Похожие документы

Загрузка
Наверх