Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Договор на создание научно-технической или производственной продукции









ДОГОВОР
на создание научно-технической или производственной
продукции

г.____________                                       "___"______200__г.

     Завод ____________________________________________________________
(наименование  завода),   действующий  на   основании  Устава   завода,
именуемый  в   дальнейшем  Предприятие,   в   лице   директора   завода
____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________
(наименование  объединения),  действующее  на  основании  положения  об
объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________
(Ф.И.О.,    должность),      и    Научно-исследовательский     институт
______________________________________________________________________
(наименование  института),   действующий  на   основании  положения  об
объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________
(Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1. Предприятие  и Объединение  поручают, а  Институт принимает  на
себя  изготовление   проектно-сметной  документации   на   изготовление
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции).
     2. Научные,  технические,  экономические  и  другие  требования  к
научно-технической   продукции,    являющейся    предметом    договора,
определяются техническим заданием (приложение к договору).
     3. Срок  сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации
_____________20___г.
     4.  Содержание  и  сроки  выполнения  основных  этапов  работы  по
договору  определяются   техническим  заданием  и  календарным  планом,
составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.
     5. Приемка  и оценка научно-технической продукции осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания.
     6.   Предприятие    берет   на    себя    обязательство    выпуска
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции).
     7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____
_______________________________________________________________________
(наименование узлов или деталей производственной продукции)
     8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________
(наименование  научно-технической   или   производственной   продукции)
___________ (дата).

     II. Порядок сдачи и приемки работ
     9.    Перечень     составных     частей     и     требования     к
_______________________________________________________________________
(наименование  научно-технической   или   производственной   продукции)
подлежащей  оформлению   и  сдаче,   определен  Техническим   заданием,
являющимся частью договора.
     10. При  завершении  работ  Институт  и  Объединение  представляют
Предприятию акт  сдачи-приемки и  комплекта  составных  частей  научно-
технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями
договора.
     11.  Предприятие   в  течение   трех   дней   со   дня   получения
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции) обязан
направить  Институту   и  Объединению   подписанный  акт  сдачи-приемки
продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
     12.  В   случае  мотивированного   отказа  Предприятия   сторонами
составляется  акт   с  перечнем   необходимых  доработок,   сроков   их
выполнения.
     13. В  случае  досрочного  выполнения  работ  Предприятие  обязано
досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
     14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность
дальнейшего  проведения   работ,   Институт   и   Объединение   обязаны
приостановить ее,  поставив об этом в известность стороны в семидневный
срок после  приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-
дневный срок  рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  и  направлениях
продолжения работ.

     III. Порядок расчетов
     15. За  выполненную ______________________________________________
(наименование  научно-технической   или   производственной   продукции)
Предприятие перечисляет  Институту _________________ (сумма, подлежащая
выплате).
     16. За выполненную _______________________________________________
(наименование  научно-технической   или   производственной   продукции)
Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая
выплате.)
     17. Оплата  производится __________  (поэтапно или  после принятия
проектно-сметной документации).
     18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью).

     IV. Ответственность сторон
     19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной
работы в  целом виновная  сторона уплачивает  двум другим  сторонам. За
просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1
мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ.
     20.  В   случае  неустранения   дефектов  в   срок,  согласованный
сторонами, виновная  сторона уплачивает  другим  сторонам  неустойку  в
размере  ______   стоимости  работ,   подлежащих  исправлению.   Уплата
неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта.
     21. За  несвоевременную приемку  результатов отдельных  этапов или
работы в  целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в
размере ____  стоимости выполненных  работ за каждый день просрочки, но
не свыше суммы договора.
     22. За  просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие
уплачивает  Институту   или  Объединению  пеню  в  размере  ____  суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
     23.  За необоснованный  полный  или  частичный  отказ  от  акцепта
Предприятие  уплачивает   Объединению  или  Институту  неустойку  _____
невыплаченной суммы  за  каждый  день  просрочки,  но  не  свыше  суммы
договора.

     V. Прочие условия
     24. Условия  соблюдения прав  сторон на создаваемую (передаваемую)
научно-техническую или производственную продукцию _____________________
_______________________________________________________________________
(принадлежность продукции после начала выпуска).
     25. Другие условия по усмотрению сторон.
     26. Споры  по настоящему  договору рассматриваются  в  Арбитражном
суде. Споры,  связанные с  вопросами научно-технического  характера,  в
доарбитражном порядке  регулируются путем  создания экспертной комиссии
из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.

     VI. Сроки действия договора
     27. Срок действия договора:
     начало __________20___г.
     окончание ________20___г.
     28. К настоящему договору прилагаются:
     Техническое задание (Приложение N1)
     Календарный план (Приложение N2)
     Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3)
     Даты на виды работ (Приложение N4).

     VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон
     Предприятие_______________________________________________________
     Объединение_______________________________________________________
     Институт__________________________________________________________

Директор завода     Начальник объединения    Директор НИИ

  М.П.                М.П.                     М.П.

  
Скачать документ «Договор на создание научно-технической или производственной продукции» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на создание научно-технической или производственной продукции», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор на создание научно-технической или производственной продукции»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «договор на выполнение работ по изготовлению продукции производственно-технического назначения»

  1. Договор на материально-техническое обеспечение продукцией производственно-технического назначения
    Договор поставки товаров, продукции → Договор на материально-техническое обеспечение продукцией производственно-технического назначения
    примерная форма договор на материально-техническое обеспечение продукцией производственно-технического назначения гор. (пос.) ""20г. наимен...
  2. Образец. Договор на поставку продукции производственно-технического назначения
    Договор поставки товаров, продукции → Образец. Договор на поставку продукции производственно-технического назначения
    договор nо. на поставку продукции производственно-технического назначения г. "" 20 г. , именуем в (наименование предприя...
  3. Образец. Сведения о продаже продукции производственно-технического назначения. Форма № 1-пс (территория)
    Статистическая отчётность → Образец. Сведения о продаже продукции производственно-технического назначения. Форма № 1-пс (территория)
    ...уд организации по окпоорганизации +-+-+- 0607299 почтовый адрес +-+ - линия отрыва +-+ сведения о продаже продукции производственно-технического назначения за 20 год (представляются отдельно по каждому виду продукции по номенклатуре,...
  4. Договор на создание научно-технической или производственной продукции
    Договор на выполнение научно-исследовательских работ → Договор на создание научно-технической или производственной продукции
    договор на создание научно-технической или производственной продукции г. ""200г. завод (наименование завода), действующий на...
  5. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    Типовой договор подряда → Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)
    договор подряда № на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) г. "" 20 г. , именуем в дальнейшем ...
  6. Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений
    договор подряда № на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений г. «» 20 года , именуемое...
  7. Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика
    Договор оказания услуг, работ → Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика
    договор № г. «»20 г. , именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице , действующего на основ...
  8. Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    Документы делопроизводства предприятия → Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. Форма N Т-73
    ...е подразделение) вид деятельности по оквэд трудовой договор номер дата ...
  9. Акт сдачи-приемки материалов и технической документации (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Договор безвозмездного пользования → Акт сдачи-приемки материалов и технической документации (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    акт № сдачи-приемки материалов и технической документации приложение № 2 к договору на выполнение работ и услуг № от "" 20 г. г. "" 20 г. подрядчик в лице (наименование) (должность, ф.и.о.) ...
  10. Договор на изготовление печатной продукции
    Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление печатной продукции
    договор на изготовление печатной продукции г. «» 20 г. 1. стороны «», именуемое в да...
  11. Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
    Договор оказания услуг, работ → Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
    договор № г. «»201 г. , именуемое в дальнейшем "исполнитель", в лице , действующего на основании , ...
  12. Акт сдачи-приемки материалов и технической документации с учетом замечаний заказчика (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Договор безвозмездного пользования → Акт сдачи-приемки материалов и технической документации с учетом замечаний заказчика (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    акт № сдачи-приемки материалов и технической документации приложение № 2 к договору на выполнение работ и услуг № от "" 20 г. г. "" 20 г. подрядчик в лице (наименование) (должность, ф.и.о.) ...
  13. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
    Договор на выполнение научно-исследовательских работ → Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
    договор на создание (передачу) научно-технической продукции г. ""200г. (наименование объединения, организации, предприятия),...
  14. Договор о целевом кредите заказчику научно-технической продукции
    Договор долга, кредита → Договор о целевом кредите заказчику научно-технической продукции
    вариант договор о целевом кредите заказчику научно-технической продукции г. ""20 г. банк, именуемый в дальнейшем "банк", в лице , де...
  15. Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (Унифицированная форма N КМ-8)
    Документы делопроизводства предприятия → Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (Унифицированная форма N КМ-8)
    документ "журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (унифицированная форма n км-8)" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать файл"

Похожие документы

Загрузка
Наверх