Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Исковое заявление об уплате неустойки









                                                       Заказное
                     ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                     в арбитражный суд

                               В Арбитражный суд
                               ______________________________
                               Адрес:________________________
                               Истец:________________________
                                         (организация)
                               Адрес_________________________
                               Ответчик:_____________________
                                         (организация)
                               Адрес:________________________

                    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                 на сумму ________ рублей

     Истцом  в  адрес  Ответчика  была  направлена  претензия  N____  от
"___"_______20___г. на  сумму _____________  за нарушение  сроков  начала
подрядных  работ,   которые   были   определены   договором   N____   от
"___"_____20___г.
     Несмотря на  неоднократные  предупреждения  об  ответственности  за
нарушение сроков  начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
     Нашу претензию  N_____ от  "___"_____20___г.  Ответчик  не  признал,
ссылаясь на  то, что  у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ.  Возражения Ответчика  нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
     Просим  арбитражный   суд  на   основании  изложенного  взыскать  с
Ответчика пеню  за несвоевременное  начало исполнения  подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.

     Приложения:
     1. Выписка из договора N______ от "___"_____20___г.
     2. Копия согласованного графика производства работ.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
     5. Ответ на претензию от "___"_______20___г.
     6. Квитанция  от "___"_____20___г.  об отправке  искового  заявления
Ответчику.
     7.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Руководитель (Заказчика)                (подпись)

М.П.

                    КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

     Особенностями договора  подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить  выполненную работу),  взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
     Договор подряда  оформляет  отношения  между  двумя  организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
     Следует отличать  договор подряда  от других договоров о выполнении
работы,  в   частности,  от  трудового  договора,  договора  подряда  на
капитальное строительство и других договоров.
     Исполнением договора  подряда удовлетворяются  не  только  интересы
предприятий и  организаций, но  и бытовые  потребности граждан.  В  этом
случае  речь  идет  о  заключении  договора  бытового  заказа,  имеющего
определенную специфику.  В  частности,  согласно  статье  376  ГК  РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается  расширение прав  по  сравнению  с  теми,  которые
установлены Типовыми договорами.
     В современных  условиях расширения  самостоятельности  предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений  важное значение  приобретает правовое  регулирование
такой  разновидности   договора  подряда,  как  договор  переработки,  в
соответствии с  которым изготовление  продукции производится  из сырья и
материалов Заказчика.


  
Скачать документ «Исковое заявление об уплате неустойки» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление об уплате неустойки», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Исковое заявление об уплате неустойки»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «исковое заявление в суд о срыве контракта на перевозку щебня в результате дтп»

  1. Исковое заявление о возмещении вреда здоровью и имуществу гражданина в результате ДТП
    Договор об уступке права требования → Исковое заявление о возмещении вреда здоровью и имуществу гражданина в результате ДТП
    ...ный суд г. истец: , проживающий: ответчик: 1. , проживающий: 2. цена иска: исковое заявление о возмещении вреда здоровью и имуществу «»20г. около часов минут водитель xxx, управляя личны...
  2. Исковое заявление о возмещении вреда имуществу, в результате ДТП (страховая компания отказывается выплатить страховку по ОСАГО)
    Договор об уступке права требования → Исковое заявление о возмещении вреда имуществу, в результате ДТП (страховая компания отказывается выплатить страховку по ОСАГО)
    ..., проживающий: оао «ск «», . цена иска 7000 руб. (семь тысяч рублей). исковое заявление о возмещении вреда имуществу, причиненного в результате дтп я, xxx, являюсь собственником автомобиля га...
  3. Исковое заявление в арбитражный суд о возмещении стоимости недостачи груза в результате перевозки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление в арбитражный суд о возмещении стоимости недостачи груза в результате перевозки
    заказное исковое заявление в арбитражный суд бланк или угловой штамп в арбитражный суд отправителя адрес: (номер, дата) истец: ответч...
  4. Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного дтп и компенсации морального вреда. (предоставлено адвокатом Красновой)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного дтп и компенсации морального вреда. (предоставлено адвокатом Красновой)
    ...етербурга материал № 127 от 21.02.1999 года о дтп с участием водителя сергеева василия леонидовича. приложение: 1. 2 копии искового заявления для ответчика и третьего лица. 2. квитанция об оплате государственной пошлины. 3. справка гибдд приморского рувд...
  5. Ходатайство о привлечении в качестве третьего лица - РСА по делу о возмещении материального вреда, причиненного в результате ДТП
    Договор об уступке права требования → Ходатайство о привлечении в качестве третьего лица - РСА по делу о возмещении материального вреда, причиненного в результате ДТП
    в районный суд г. омска истец: ответчик: проживающий: третье лицо: ходатайство о привлеч...
  6. Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    ...вские реквизиты) ответчик: (наименование организации) (адрес, банковские реквизиты) цена иска: исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением ...
  7. Форма отзыва на исковое заявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Форма отзыва на исковое заявление в третейский суд при специализированной консалтинговой компании
    образец форма отзыва на исковое заявление на бланке предприятия в третейский суд при исх.номер специализированной дата консалтинговой компании 1...
  8. Исковое заявление в суд о взыскании стоимости путевки в оздоровительный лагерь
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление в суд о взыскании стоимости путевки в оздоровительный лагерь
    ....о.) адрес телефон: ответчик: (наименование организации) адрес телефон: цена иска: исковое заявление о защите прав потребителей 10 июня 2011 г. я приобрела в ооо «детский отдых» путевку в лагерь д...
  9. Исковое заявление об уплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об уплате неустойки
    заказное исковое заявление в арбитражный суд в арбитражный суд адрес: истец: (организация) адрес ответчик: (организация) ...
  10. Исковое заявление о признании брака недействительным
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о признании брака недействительным
    ... в мировой суд (наименование суда) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о признании брака недействительным "" г. я вступил(а) в брак с ответчицей(ком) ф.и.о. и про...
  11. Исковое заявление о расторжении брака
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о расторжении брака
    в районный (городской) суд истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о расторжении брака (дата) я вступил (а) в брак с ответчиком (ф.и.о.). от данного брака имеются дети...
  12. Исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ
    ...ласти (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) цена иска: исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 гпк рф решением суда от «» 20 г. по делу № с ...
  13. Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    ...ый (городской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным в брак с ответчиком(цей) вступили 20 г....
  14. Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    исковое заявление об уменьшении размера алиментов. в районный (городской) народный суд области (края) истец: (ф.и.о., адр...
  15. Образец. Исковое заявление о ликвидации предприятия
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о ликвидации предприятия
    ... истец: государственная налоговая инспекция по городу (району) ответчик: (наименование предприятия, адрес) исковое заявление о ликвидации предприятия образовалось "" 20 г. (наименование предприятия) его устав зарегистрирован в...

Похожие документы

Загрузка
Наверх