Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Образец. Претензия по договору подряда








Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 75
отмеченных лучшими: 4
ответов к документам: 47
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


 

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

от ______________________________________

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта - заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

 

Исх. N ___________

"__"________ ____ г.

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

 

На основании заключенного между нами Договора подряда №____ от «___»_____20__ г. Вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, предусмотренными Договором и приложениями к Договору.

В свою очередь, наша организация приняла на себя обязанность оплатить оказываемые Исполнителем услуги и работы, обеспечить Исполнителю доступ к объекту выполнения работ,  что было нами в срок сделано. «___»_____20__ г. была произведена полная предоплата по Договору в размере ________ (________________) рублей.

В соответствии с п.2 ст. 715 и п. 3 ст. 450 ГК РФ, уведомляем Вас об одностороннем отказе от исполнения Договора, начиная с момента получения Вами настоящего уведомления, в связи с тем, что Вами допущено нарушение сроков выполнения работ (п. ____ Договора) и в связи с этим просим вернуть денежные средства, уплаченные по договору в размере ________ (________________) рублей.

Более того, поскольку Ваши услуги оплачивались в порядке предоплаты, что согласно статье 823 ГК РФ является коммерческим кредитом, то с «___»_____20__ г., т.е. с момента предоставления денежных средств, и до возврата полученного в качестве коммерческого кредита, Вы неправомерно используете перечисленные Вам денежные средства для оплаты за услуги, что является основанием для начисления и уплаты процентов по ст. 809 ГК РФ.

Прошу в срок до «___» ___________ 20__ г. возместить причиненные Компании убытки. В противном случае указанная сумма будет взыскана в арбитражном порядке с отнесением всех судебных расходов на счет Исполнителя, что выразится для Вас в дополнительных расходах.

 

Приложения:

1. Копия Договора подряда № ___________ от "__"_______ ___ г. - на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства работ - на ___ стр.;

3. Расчёт сумму процентов по кредиту согласно статье 823 ГК РФ.

3. Другие доказательства по существу претензии.

 

«___»___________ ____ г.

 

Подпись

 

Печать

Скачать документ «Образец. Претензия по договору подряда» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец. Претензия по договору подряда», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец. Претензия по договору подряда»

Наталья
01.04.2012 в 13:34:37

Спасибо большое, вы мне очень помогли.

5
Михаил
30.06.2012 в 10:20:27

Спасибо,достойный подход!

5
Вера
09.07.2012 в 19:22:12

Отличная претензия, спасибо вам!

5
Вероника
08.02.2013 в 22:21:41

Спасибо!! Отличный сайт!

5
Марина Сергеевна
18.03.2013 в 09:45:09

Полезный документ

5
Регина
12.04.2013 в 14:15:15

спасибо! отличный образец!

5
Одобряем
26.07.2013 в 13:23:44

Антуан

Александр
02.10.2013 в 23:12:54

Механизм подачи претензии и из каких средств оплачивается претензия. Заключен муниципальный контракт на ремонт дорог. Неисполнение сроков проведения работ.

Лера
12.11.2013 в 14:05:16

Спасибо большое, полезно и вполне грамотно

5
Статус: Клиент
08.01.2015 в 20:12:14

Спасибо

Лилия
27.08.2015 в 13:43:39

отличный сайт, Спасибо

Ярослава
01.09.2015 в 15:02:35

Большое спасибо:))) вы мне очень помогли

Светлана Королева
13.01.2016 в 18:16:27

Претензия понравилась, особенно про коммерческий кредит. Интересно, смогу ли я воспользоваться этим образцом? Мной заключен договор с проектно-изыскательской организацией на изготовление межевого плана зу под мкд еще в сентябре 2014 года. По договору срок исполнения 2 месяца. В договоре о постановке на кадастр ничего не сказано, должны были изготовить и выдать мне на руки. Потом мне сказали, что поставят наш участок на кад. учет они сами и до сих пор ни на руки не выдали, ни на учет не поставили. Мне это надоело, хочу вернуть деньги, которые заплатила в виде аванса, и подать в суд, пусть ОМС и эта организация размежуют за свой счет. Вам спасибо!

5
Катерина
15.01.2016 в 12:45:49

Спасибо, отличная претензия!

Владимир
02.02.2016 в 19:10:11

Благодарю сотрудников за предоставленный материал - претензию.

Все записано в тексте претензии правильно. Оценка пять

С уважением. Владимир.

Елена
07.04.2016 в 13:01:43

Спасибо за претензию. Грамотная и емкая!

5
Наталья
26.10.2016 в 21:01:54

Да, образец претензии оказался полезен. Коротко и ясно. Спасибо.

Евгения
17.11.2016 в 13:45:15

благодарю, данный образец мне очень помог

4
Андрей
19.11.2016 в 01:23:07

Доходчиво написано. Сжато и по делу.



Найденые документы по теме «претензия по договору подряда»

  1. Образец. Претензия по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда
    (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъекта, которому адресована претензия, название должности и ф.и.о. руководителя) от (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъе...
  2. Типовой договор подряда
    Типовой договор подряда
    согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез...
  3. Договор строительства, строительного подряда
    Договор строительства, строительного подряда
    договор подряда  —  это соглашение, в соответствии с которым  одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн...
  4. Договор бытового подряда
    Договор бытового подряда
  5. Договор арендного подряда, контрактации
    Договор арендного подряда, контрактации
  6. Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    ...м ответчиком только ""20г., что подтверждается его письмом от ""20г. о направлении в наш адрес указанной документации. нашу претензию от ""20г. n ответчик оставил без ответа (представил возражения, которые не могут считаться обоснованными). считая отказ о...
  7. Договор подряда
    Типовой договор подряда → Договор подряда
    вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее - исп...
  8. Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    приемо-сдаточный акт г. ""20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного ""20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу...
  9. Договор подряда по строительству
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству
    договор подряда по строительству г. ""200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус...
  10. Дополнительное соглашение к договору подряда
    Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда
    дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в дальнейшем «...
  11. Договор подряда проектных и изыскательных работ
    Договор подряда проектных и изыскательных работ
  12. Претензия по договору ремонта квартиры
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия по договору ремонта квартиры
    ...аименование исполнителя и его адрес) от (укажите свою фамилию, имя, отчество и адрес) претензия по договору ремонта квартиры «» 20 года я заключил договор № на ремонт квартиры по адресу: . стоимость ремонт...
  13. Договор подряда
    Типовой договор подряда → Договор подряда
    ...ие указанных материалов или соблюдения указанных инструкций. 2.4. если в процессе выполнения работ у подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных заказчиком, или инструкций, даваемых заказчиком, то материал считается поставленным требу...
  14. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от ""20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни...
  15. Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство
    Договор строительства, строительного подряда → Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство
    препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору, подписанному с протоколом разногласий бланк или угло...

Похожие документы

Загрузка
Наверх