Договор подряда


4,67
Отзывов:36 Просмотров:165380
Голосов:21 Обновлено:03.04.2014
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор






                         Договор № ______

г.___________________                              "___"_________200___г.

___________________________________________________________________в лице
                       (название предприятия, организации)
________________________________________________________________________,
                       (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________
_________________________________________________________________________
                       (название предприятия, организации)
в лице _________________________________________________________________,
                       (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны,  заключили  настоящий
договор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:

                       1. Предмет Договора

      1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
осуществить комплекс работ, направленных на создание ____________________
__________________ в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выпол-
нения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ  (При-
ложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
      1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику
денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторо-
нами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение N 2), являющим-
ся неотъемлемой частью Договора.
      Общая сумма Договора _________________________________________ руб.

                    2. Права и обязанности сторон

      2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется  передать  Подрядчику:
      2.1.1. материалы: _________________________________________________
                             (ассортимент, количество, срок предоставлен.)
      2.1.2. оборудование:_______________________________________________
      2.1.3. документацию:_______________________________________________
      2.2. Подрядчик обязуется:
      2.2.1. приступить к работе не позднее _________________ и закончить
создание Объекта работ к ________________________________________________
      2.2.2. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;
      2.2.3. использовать в ходе создания Объекта работ  материалы  соот-
ветствующего качества;
      2.2.4. не реже одного раза в ________________________ информировать
Заказчика о ходе выполнения работ;
      2.2.5. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в со-
ответствии с его техническим назначением;
      2.2.6. по требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании
материалов, предоставленных Заказчиком;
      2.2.7. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ
людям, зданиям или оборудованию;
      2.2.8. обеспечить доступ представителя  Заказчика  к  объекту работ
или его части в рабочее время;
      2.2.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход  работ
против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;
      2.2.10. относиться к информации передаваемой  ему  Заказчиком как к
конфиденциальной;
      2.2.11. устранять  по требованию  Заказчика  недостатки и дефекты в
работе.
      2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказ-
чиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут  привести
к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его  части,
Подрядчик имеет право потребовать  у Заказчика  письменного  согласия  на
использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.
      2.4. Если в процессе  выполнения  работ  у Подрядчика  не возникает
претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком,  или инструкций,
даваемых  Заказчиком,  то материал  считается поставленным требуемого ка-
чества, а указания соответствуют необходимому ходу работ  и у  Подрядчика
не возникает каких-либо претензий  по  этому  поводу  после использования
указанных материалов или выполнения указанных инструкций.
      2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Догово-
ру третьих лиц __________________________________________________________
                            (с письменного  разрешения Заказчика;
_________________________________________________________________________
                            с уведомлением Заказчика)
      При этом  Подрядчик  несет  перед Заказчиком всю ответственность за
выполнение третьим лицом условий Договора.

       3. Ответственность сторон и условия расторжения Договора

      3.1. Подрядчик несет полную  ответственность  за  недоброкачествен-
ность используемого материала.
      3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его
части, а также материалов и оборудования,  используемых  в работе,  несет
Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на __________ день после
заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.
      3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброка-
чественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком,
Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до
урегулирования разногласий. В обоих случаях  Подрядчик  вправе взыскать с
Заказчика понесенные убытки.
      3.4. Если Подрядчик не приступил в течение _______ дней после срока
начала выполнения работ (п. 2.2.1) к работе или  выполняет  ее  настолько
медленно, что станет очевидным  невозможность  создания  Объекта  Работ в
срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика воз-
мещения убытков.
      3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в ра-
боте, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть
Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
      3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине  За-
казчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.
      3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания  работ  расторгнуть
Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

                  4. Порядок сдачи Объекта Работ

      4.1. На следующий день после создания Объекта Работ  Подрядчик уве-
домляет Заказчика об окончании работ.
      4.2. Заказчик обязан в течение _______ дней после заявления Подряд-
чика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае  со-
гласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется  и подпи-
сывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения 3,  который является
с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
      4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ  Подрядчик
обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика
и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, пре-
доставленные Заказчиком.
      4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.

                     5. Расчеты по Договору

      5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает  Под-
рядчику денежное вознаграждение,  размер  которого  за каждый выполненный
этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение
1) и в Протоколе соглашения  о  договорной  цене (Приложение 2). Денежное
вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение ________
дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап.
      В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за  выполненный
этап Заказчик выплачивает пеню в размере _______% от  просроченной  суммы
за каждый день просрочки.
      5.2. Перед началом каждого этапа  Заказчик  выплачивает  Подрядчику
аванс в размере __________ % от стоимости этапа.
      Невыплата Заказчиком  аванса может  рассматриваться Подрядчиком как
заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить За-
казчику претензии в соответствии с п. 3.7.
      5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта  Работ Заказ-
чик выплачивает Подрядчику премию в размере __________ % от суммы Догово-
ра (п. 1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта  Работ до
его планируемой сдачи (п. 2.2.1).

                       6. Дополнительные условия

      6.1. Все споры по Договору разрешаются  сторонами  в органах арбит-
ражного суда.
      6.2. Все изменения, дополнения к  Договору  действительны, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
      6.3. ______________________________________________________________

           7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

      7.1. Заказчик: ____________________________________________________
			
      7.2. Подрядчик:____________________________________________________

                   Заказчик:                      Подрядчик:

      Комментарии:

      Договор подряда регулирует отношения между предприятиями, когда од-
но из них (Заказчик) поручает другому (Подрядчику)  осуществить  комплекс
работ (услуг), направленных на создание определенного  продукта  (Объекта
работ). В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может пред-
ставлять собой различные формы: договор  на  создание  (передачу) научно-
технической продукции, договор типа "инжиниринг" или "консалтинг",  дого-
вор подряда в строительстве и т. д.  Таким образом,  посредством договора
подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между предприяти-
ями. Приводимый здесь договор при соответствующей его конкретизации может
использоваться для различных подрядных работ или услуг.
      1.1. См. Приложения к договорам .
      2.1. Оговариваются те материалы, оборудование и документация, кото-
рые предоставляет Заказчик для выполнения Подрядчиком работ.
      4 2. В соответствии с Основами гражданского законодательства,  если
Подрядчик допустил отступления  от  условий  договора, ухудшившие работу,
или допустил иные недостатки в работе, Заказчик вправе по  своему  выбору
потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в  соразмер-
ный срок, или возмещения понесенных Заказчиком  необходимых  расходов  по
исправлению недостатков работы или соответствующего уменьшения вознаграж-
дения за работу.
      Иск по поводу отступлений  Подрядчика от условий договора, ухудшив-
ших работу, может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня принятия
работы, а если недостатки не  могли  быть  обнаружены при обычном способе
принятия работы, - в течение одного года со дня принятия работы.  Иск  по
поводу недостатков в здании или сооружении, которые не могли быть обнару-
жены при обычном способе принятия работы может быть  предъявлен в течение
трех лет со дня принятия работы.
  Возможно также установить в договоре гарантийный срок на созданный объ-
ект работ  и,  если недостатки обнаруживаются в пределах этого срока,  то
течение срока исковой давности начинается со дня обнаружения  недостатков
в работе.

  
Скачать документ «Договор подряда»

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда»

Ольга
03.02.2015 в 07:14:36

если работодатель оплачивает работу в выходные дни договором подряда это правомерно?

ирина
30.03.2015 в 10:46:59

В договоре подряда должен быть указан оклад который работодатель обязуется выплатить работнику?

Статус: Юрист
рейтинг 12193
30.03.2015 в 21:49:16 ответ для ирина

Добрый вечер, Ирина.

В данном случае это не трудовой договор, поэтому понятие "оклад" здесь неприменимо. Здесь используется понятие "размер вознаграждения", естественно, он обязательно указывается полностью, выплата может производиться по частям или за один раз.

Елена
27.07.2015 в 11:06:51

Добрый день! Очень хороший образец договора подряда,обязательно воспользуюсь им в работе.

Вика
12.01.2016 в 20:00:58

Спасибо! очень пригодился!

4
Статус: Клиент
31.03.2016 в 15:46:08

все хорошо. спасибо за формулировки договора

Яна
24.05.2016 в 09:47:39

Спасибо, полезно. (не, ну то два слова, то 20 знаков - определитесь)

Не важно
25.07.2016 в 14:53:11

Плохой договор, составлен неграмотно, многое упущено.

Мастер
30.07.2016 в 13:24:09

Спасибо, пригодится!

5
Николай
15.09.2016 в 11:57:31

Очень гибкая форма Договора. Спасибо!

Николай
15.09.2016 в 11:59:21 ответ для Не важно

Чем же он плохой? Это типовой договор, под свои нужды сделать не сложно.

Светлана
21.02.2017 в 23:40:23

да, полезная информация

Наталья
29.03.2017 в 08:21:39

Спасибо за помощь. Очень пригодилось. Первый раз столкнулись с этим.

5
Артем
26.04.2017 в 20:28:32

Отличный материал. Очень полезный

Надежда
28.04.2017 в 14:20:46

Спасибо за помощь. Очень грамотный договор

4
Евгений
05.05.2017 в 14:53:56

да, весьма полезно- все доходчиво и грамотно, просто копируй и пользуйся.

Спасибо за помощь

4
Сергей
31.05.2017 в 09:05:19

Спасибо, пригодился.

5
Сергей
09.06.2017 в 10:29:55

Получил ответ на интересующий вопрос

ячм в ы в
19.06.2017 в 15:58:01

кпыкыв к кеупв кпи вп

Оксана
31.07.2017 в 13:22:05

Отлично! спасибо! Просто спасение! Ничего лишнего и придумывать ничего не нужно. Чуть-чуть коррекции под себя и все!

Ирина
11.10.2017 в 05:15:00

Полезный договор, взяла кое что на заметку

Николай
08.02.2018 в 18:52:16

Хороший простой договор

Анатолий
25.04.2018 в 14:31:08

Спасибо за образец договора

паша
25.04.2018 в 17:31:42

отлично хорошо блеск

4
Слава
19.09.2018 в 03:06:37

Нужен договор с работником на кровельные виды работ, что бы работник сам отвечал за технику безопасности и не дай бог с ним , что не будь случится.

Людмила
01.11.2018 в 10:20:14

Спасибо большое за образец договора подряда. Это то что нужно - без "воды", точно и коротко.

Андрей
26.12.2018 в 07:15:50

классный договор , учтены все моменты

4
Aleksey
01.07.2019 в 11:32:21

Буду использовать, спасибо.

5
Алексей
21.08.2019 в 09:06:42

Договор отличный, помог в работе

5
Илья
19.10.2019 в 10:58:11

Спасибо за предоставленный образец , облегчили мне работу и я с помощью Вас сэкономил время.

5
Петров Богдан
24.11.2019 в 21:50:48

Спасибо большое. Нашел то , что искал. Полезный документ

5
валентин
14.05.2020 в 21:15:55

искал договор подряда. нашел у вас. спасибо

Полина
28.07.2020 в 11:34:47

Очень хороший информативный договор

андрей бронников
03.04.2022 в 04:58:11

Очень полезный )))))

5
Остап
28.07.2022 в 10:39:30

Отличный проект договора

5
Очень хороший договор
27.02.2023 в 22:22:11

для отписки в банк, самое то



Найденые документы по теме «договор подряда гпк рф»

  1. Исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ
    ...етчик: (ф.и.о., адрес) цена иска: исковое заявление об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 гпк рф решением суда от «» 20 г. по делу № с должника взысканы в мою пользу денежные средства вклада и проценты в р...
  2. Образец. Заявление об отводе судьи (в порядке ст. 16 ГПК РФ)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление об отводе судьи (в порядке ст. 16 ГПК РФ)
    ...редителей; (адрес) ответчик: (наименование организации) заявление об отводе судьи (в порядке ст. 16 гпк рф) прокурором предъявлен иск в защиту интересов к об отмене фамилия, и.о.) (наименование организации) решения...
  3. Типовой договор подряда
    Типовой договор подряда
    согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез...
  4. Договор строительства, строительного подряда
    Договор строительства, строительного подряда
    договор подряда  —  это соглашение, в соответствии с которым  одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн...
  5. Договор бытового подряда
    Договор бытового подряда
  6. Договор арендного подряда, контрактации
    Договор арендного подряда, контрактации
  7. Дополнительное соглашение к договору подряда
    Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда
    дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в дальнейшем «...
  8. Договор подряда
    Типовой договор подряда → Договор подряда
    вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее - исп...
  9. Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда
    приемо-сдаточный акт г. ""20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного ""20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу...
  10. Договор подряда по строительству
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству
    договор подряда по строительству г. ""200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус...
  11. Договор подряда проектных и изыскательных работ
    Договор подряда проектных и изыскательных работ
  12. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от ""20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни...
  13. Образец. Претензия по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда
    ...оводителя) исх. n "" г. претензия на основании заключённого между нами договора подряда № от «»20 г. вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, пред...
  14. Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство
    Договор строительства, строительного подряда → Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство
    препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору, подписанному с протоколом разногласий бланк или угло...
  15. Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
    особые условия к договору № от ""200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию зданий и сооружен...

Похожие документы

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Команда Договор-Юрист.Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Типовые договорыТиповые договоры

Загрузка
Наверх