Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:2836
Голосов:0 Обновлено:н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор, Заявление






                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                        в арбитражный суд

+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд                ¦
¦(вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________     ¦
¦наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)        ¦
¦организации, почтовый         ¦    ____________________________     ¦
¦адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный       ¦
¦Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________     ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
¦                              ¦    Ответчик:___________________     ¦
¦                              ¦    (наименование организации        ¦
¦                              ¦    Заказчика)                       ¦
¦                              ¦    почтовый адрес, расчетный счет   ¦
¦                              ¦    N______ в ___________________    ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
     По  договору  подряда  на  капитальное  строительство  (техническое
перевооружение, реконструкцию,  расширение  и  т.д.)  N_____________  от
"___"______20___г., заключенному  нами с ________________________________
(организация Заказчика)  в пункте  3 абз.2  Особых  условий,  являющихся
неотъемлемой  частью   договора,  предусмотрены   штрафные  санкции   за
несвоевременную  передачу   Заказчиком  Подрядчику   измененной  рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______20___г.
     Пунктом  17   абз.7  Правил  о  договорах  подряда  на  капитальное
строительство  установлен   порядок,  при   котором  измененная  рабочая
документация должна  быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
     Фактически  документация   с   существенными   изменениями   против
первоначального   проекта    была   передана   нам   Ответчиком   только
"___"______20___г., что  подтверждается его письмом от "____"______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
     Нашу претензию  от "___"______20___г.  N_____ Ответчик  оставил  без
ответа   (представил    возражения,   которые    не   могут    считаться
обоснованными).
     Считая отказ  Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж  на основании  пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство,  взыскать с  Ответчика штраф  в сумме  ______
рублей (за  30 дней  просрочки х  _____ руб.)  и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

     Приложения:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
     2. Копия особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Почтовая  квитанция N____   от  "___"_______20___г.  об  отправке
претензии Ответчику.
     5.  Почтовая   квитанция  об   отправке  Ответчику  копии  искового
заявления.
     6. Конверт  со  штемпелем  почтового  отделения  с  указанием  даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
     7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
     8.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Управляющий трестом                (подпись)

М.П.


  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «исковое заявление о неисполнение договора»

  1. Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    исковое заявление в арбитражный суд +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышестоящий орган, истец: наименование стро...
  2. Образец. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного неисполнением обязательства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного неисполнением обязательства
    ... ответчик: (наименование организации) (почтовые и банковские реквизиты) цена иска: ( ) рублей. исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного неисполнением обязательства "" 20 года между (наименование организации-...
  3. Исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий договора о реализации туристского продукта
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий договора о реализации туристского продукта
    ...aquo; огрн - , инн - , , г. , ул. д.. цена иска: () рублей. госпошлина: () рубля коп. исковое заявление о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий догов...
  4. Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением договора (контракта) на поставку продукции
    ...вские реквизиты) ответчик: (наименование организации) (адрес, банковские реквизиты) цена иска: исковое заявление о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов за пользование чужими средствами в связи с неисполнением ...
  5. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    ..., улица, дом, квартира) ответчик: (ф.и.о.) адрес: (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) цена иска руб. исковое заявление о взыскании долга по договору займа ""20г. ответчик взял у меня взаймы сумму (сумма прописью). в подтвержд...
  6. Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
    ... квартира) ответчик: (ф.и.о.) адрес: (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) цена иска руб. исковое заявление о взыскании долга по договору займа ""20г. ответчик взял у меня взаймы сумму (сумма прописью). в ...
  7. Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным
    ...ый (городской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о признании брачного договора полностью (частично) недействительным в брак с ответчиком(цей) вступили 20 г....
  8. Исковое заявление о взыскании неустойки по договорам займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании неустойки по договорам займа
    ..., инн - , московская область, г. , ул. д.. цена иска: () рублей коп. госпошлина: () рубль коп. исковое заявление о взыскании неустойки по договорам займа «» 20 года городским судом московской области по гражданск...
  9. Исковое заявление о расторжении договора аренды и возмещении убытков
    Договор аренды жилого помещения → Исковое заявление о расторжении договора аренды и возмещении убытков
    ...ста нахождения) ответчик: (наименование организации) (адрес места нахождения) цена иска: (вписать нужное) исковое заявление о расторжении договора аренды и возмещении убытков (арендатор пользуется помещением с существенным нарушением у...
  10. Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы
    Договор аренды жилого помещения → Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы
    ...ста нахождения) ответчик: (наименование организации) (адрес места нахождения) цена иска: (вписать нужное) исковое заявление о расторжении договора аренды и возмещении убытков (арендатор пользуется помещением с существенным нарушением у...
  11. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа
    ...о «» огрн - , инн - , , г. , ул. д.. цена иска: () рублей. госпошлина: () рубля коп. исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа «» 20 года между мной () и ооо «» заключ...
  12. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (2)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (2)
    ...о «» огрн - , инн - , , г. , ул. д.. цена иска: () рублей. госпошлина: () рубля коп. исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа «» 20 года между мной () и ооо «» заключ...
  13. Исковое заявление о взыскании денег по договору займа и процентов по нему
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании денег по договору займа и процентов по нему
    ...ласти (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) цена иска: исковое заявление «» 20 г. между мной и (ф.и.о. ответчика), был заключен договор займа. согласно данного договора заё...
  14. Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
    в районный суд г. истец: адрес: тел. ответчик: ук адрес: цена иска: исковое заявление 20 июня 2012 года мною был заключен договор с ответчиком на оказание туристской услуги и мною были приобр...
  15. Исковое заявление о расторжении договора аренды и взыскании задолженности
    Договор аренды жилого помещения → Исковое заявление о расторжении договора аренды и взыскании задолженности
    ...ия или места жительства (если является гражданином), банковские реквизиты, адреса электронной почты, телефон, факс). исковое заявление (о расторжении договора аренды и взыскании задолженности по арендной плате в сумме руб.) (указать сумм...

Похожие документы

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Команда Договор-Юрист.Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Типовые договорыТиповые договоры

Активные юристыАктивные юристы

Телефон: 8 916 783 71 75
Телефон: +7 952 292-75-45
не в сети
Фото юриста
Разувакин Дмитрий Евгеньевич
г. Москва-Тула-Венёв
ответов за неделю: 2
Телефон: +79060684949

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх