Исковое заявление об уплате неустойки

                                                       Заказное
                     ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                     в арбитражный суд

                               В Арбитражный суд
                               ______________________________
                               Адрес:________________________
                               Истец:________________________
                                         (организация)
                               Адрес_________________________
                               Ответчик:_____________________
                                         (организация)
                               Адрес:________________________

                    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                 на сумму ________ рублей

     Истцом  в  адрес  Ответчика  была  направлена  претензия  N____  от
"___"_______20___г. на  сумму _____________  за нарушение  сроков  начала
подрядных  работ,   которые   были   определены   договором   N____   от
"___"_____20___г.
     Несмотря на  неоднократные  предупреждения  об  ответственности  за
нарушение сроков  начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
     Нашу претензию  N_____ от  "___"_____20___г.  Ответчик  не  признал,
ссылаясь на  то, что  у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ.  Возражения Ответчика  нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
     Просим  арбитражный   суд  на   основании  изложенного  взыскать  с
Ответчика пеню  за несвоевременное  начало исполнения  подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.

     Приложения:
     1. Выписка из договора N______ от "___"_____20___г.
     2. Копия согласованного графика производства работ.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
     5. Ответ на претензию от "___"_______20___г.
     6. Квитанция  от "___"_____20___г.  об отправке  искового  заявления
Ответчику.
     7.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Руководитель (Заказчика)                (подпись)

М.П.

                    КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

     Особенностями договора  подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить  выполненную работу),  взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
     Договор подряда  оформляет  отношения  между  двумя  организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
     Следует отличать  договор подряда  от других договоров о выполнении
работы,  в   частности,  от  трудового  договора,  договора  подряда  на
капитальное строительство и других договоров.
     Исполнением договора  подряда удовлетворяются  не  только  интересы
предприятий и  организаций, но  и бытовые  потребности граждан.  В  этом
случае  речь  идет  о  заключении  договора  бытового  заказа,  имеющего
определенную специфику.  В  частности,  согласно  статье  376  ГК  РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается  расширение прав  по  сравнению  с  теми,  которые
установлены Типовыми договорами.
     В современных  условиях расширения  самостоятельности  предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений  важное значение  приобретает правовое  регулирование
такой  разновидности   договора  подряда,  как  договор  переработки,  в
соответствии с  которым изготовление  продукции производится  из сырья и
материалов Заказчика.