Исковое заявление по преддоговорному спору


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:929
Голосов:0 Обновлено:н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Договор, Заявление






               Исковое заявление по преддоговорному спору.


___________________________________________________________________________
:                                   :                                      :
: Реквизиты Подрядчика              :  В Государственный Арбитраж          :
: ( вышестоящий орган,              :  РСФСР ( адрес )                     :
: наименование строительной         :                                      :
: организации,                      :  Истец:___________________________   :
: почтовый адрес,                   :          (наименование Подрядчика)   :
: телефон)                          :  _________________________________   :
:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :
: Дата, исходящий N                 :  счет N ____________________         :
:                                   :  в ____________________ отделении    :
:                                   :  Промстройбанка                      :
:                                   :                                      :
:                                   :  Ответчик:________________________   :
:                                   :              (наименование органи-   :
:                                   :  _________________________________   :
:                                   :         зации Заказчика)             :
:                                   :                                      :
:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :
:                                   :  счет N ____________________         :
:                                   :  в ____________________ отделении    :
:                                   :  Промстройбанка                      :
:                                   :                                      :
:___________________________________:______________________________________:


                             Исковое заявление
                          по преддоговорному спору
                     (сумма договора ___________рублей)


    При заключении нами договора на строительство (техническое  перевооруже-
ние, реконструкцию  и т.п.) от "_____"______________20____г.  с _____________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-
нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших
разногласий "____"______________20_____г.  стороны к соглашению по содержанию
пункта 3 абзаца 2 Особых условий  к договору не пришли.
    Нами была предложена следующая редакция этого  пункта:  "В  случае  неп-
редставления измененной рабочей документации в установленный срок,  Заказчик
уплачивает штраф в  размере  _____________________  рублей  за  каждый  день
просрочки".
    Заказчик _________________________ (наименование организации  Заказчика)
предлагает установить  за  нарушение  срока представления измененной рабочей
документации штраф в размере _____________________  рублей  за  каждый  день
просрочки.
    Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на  капитальное
строительство, предусматривающего  обязанность  Заказчика уплачивать штраф в
размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-
зац 2  Особых условий к договору N _____________ от"____"___________20_____г.
в нашей редакции.


    Приложение:

    1. Копия  договора  на  строительство  ___________________ (наименование
объекта) от "_____"________________20_____г.
    2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________20_____г.
    3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N  ________
от  "____"__________20_____г.
    4. Копия препроводительного письма от "____"__________20_____г.
    5. Конверт,   в    котором    было    получено   письмо   Ответчика   от
"____"_______20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______20_____г.
    6. Копия протокола согласования разногласий от  "_____"__________20____г.
по особым условиям к  договору N ________ от "____"__________20_____г.
    7. Почтовая квитанция от "____"__________20_____г.  об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
    8. Платежное поручение от "____"__________20____г. N______________ на уп-
лату госпошлины.


    Подрядчик
    (должность, ф.и.о.
    руководителя)
                                       (подпись)

  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Исковое заявление по преддоговорному спору», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Исковое заявление по преддоговорному спору»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «исковое образец искового заявление о преддоговорном споре»

  1. Исковое заявление по преддоговорному спору
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору
    исковое заявление по преддоговорному спору. : : : : реквизиты подрядчика : в государственный арбитраж : : ( вышестоящий орга...
  2. Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капитальное строительство)
    исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капстроительство) +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышесто...
  3. Образец. Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 АПК РФ)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 АПК РФ)
    ...нование) почтовый адрес: ответчик: (наименование) почтовый адрес: заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 апк рф) фирмой был предъявлен иск к (наименование истца) о...
  4. Образец искового заявления
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец искового заявления
    образец искового заявления в районный (городской) народный суд (наименование) от гр-на проживающего по адресу фамилия, имя, отчеств...
  5. Образец. Заявление об изменении предмета иска
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление об изменении предмета иска
    ...межмуниципального жилья 3-е лицо: (фамилия, имя, отчество) (адрес) заявление об изменении предмета иска мной, , "" 20 года предъявлен (фамилия, и.о. истца) иск о признании недействительными свидетельства о собственност...
  6. Образец. Исковое заявление о защите деловой репутации
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о защите деловой репутации
    исковое заявление о защите деловой репутации в арбитражный суд г. истец: (наименование организации) адрес: ...
  7. Образец. Исковое заявление о ликвидации предприятия
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о ликвидации предприятия
    ... истец: государственная налоговая инспекция по городу (району) ответчик: (наименование предприятия, адрес) исковое заявление о ликвидации предприятия образовалось "" 20 г. (наименование предприятия) его устав зарегистрирован в...
  8. Образец. Исковое заявление о восстановлении на службе в милиции
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о восстановлении на службе в милиции
    ... (ф.и.о. лица, подающего жалобу, адрес) ответчик: министерство (управление), отдел внутренних дел исковое заявление о восстановлении на службе в милиции с 20 г. являлся сотрудником милиции (указать время, место службы, ...
  9. Образец от 14 декабря 1995 г. Заявление об обеспечении исковых требований
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 14 декабря 1995 г. Заявление об обеспечении исковых требований
    ... организации) адрес: ответчик: (наименование организации) адрес: з а я в л е н и е об обеспечении исковых требований "" 20 года (наименование организации истца) предъявлен иск к (должность, ф.и.о.) о признании ...
  10. Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    исковое заявление об уменьшении размера алиментов. в районный (городской) народный суд области (края) истец: (ф.и.о., адр...
  11. Образец. Журнал учета заявлений работников в комиссию по трудовым спорам
    Трудовой договор, контракт → Образец. Журнал учета заявлений работников в комиссию по трудовым спорам
    ...е- работника ния ния админи- работ- ненияпринудительное+-дата дата решение ктс ния ктс страции нику реше- исполнение датараспискаобра-рас- +- +-+-ния решения щениясмот- срок срок не да-рас-да-рас- +- ра- ренияпродленпродлен та пис-та пис- датараспи...
  12. Образец. Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка
    исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. в районный (городской) суд области (края) истец: (ф.и.о., адрес) от...
  13. Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление об уменьшении размера алиментов
    ...бласти (края, республики) истец: (ф., и., о., адрес) ответчик: (ф., и., о., адрес) цена иска исковое заявление об уменьшении размера алиментов по решению районного (городского) суда от (наименование) с меня вз...
  14. Образец. Исковое заявление о признании брака недействительным
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о признании брака недействительным
    ...ый (городской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (ф.и.о., адрес) исковое заявление о признании брака недействительным брак с ответчиком(цей) заключен 20 г. отделом загса. после заключения ...
  15. Образец. Исковое заявление о взыскании авторского аванса
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании авторского аванса
    ...родской) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик: (наименование, адрес) исковое заявление о взыскании авторского аванса "" 20 г. я заключил договор с ответчиком на создание (указать, какого прои...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх