Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:708
Голосов:0 Обновлено:н/п
Тип файла Текстовый документ
Тип документа: Заявление






   Исх. Nо. __________
   "__"_______ 20__ г.
                            _________________________________________
                            (наименование арбитражного суда)
   
                            арбитражный суд _________________________
                                        (города, области, республики)
   
                            Истец: __________________________________
                                      (наименование, организации)
   
                            Адрес: __________________________________
                            Расчетный счет в банке: _________________
                            Ответчик: _______________________________
                                        (наименование организации)
   
                            Адрес: __________________________________
                            Расчетный счет в банке: _________________
                            Сумма иска: ________________________ руб.
   
   
                    И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
   
       В   соответствии   с   договором    (контрактом)  подряда   от
   "__"_________ 20__ г. No. ______, заключенным между ______________
   и __________________________, ____________________________________
   _________________________________________________________________.
        (перечень работ, выполненных в соответствии с договором)
   
       В процессе эксплуатации ______________________________________
                                       (наименование объекта)
   
   были выявлены следующие дефекты __________________________________
   _________________________________________________________________.
       "___"________ 20__ г. был составлен двусторонний акт,  который
   подписали  наш  представитель  и  представитель ответчика.  В акте
   отмечалось, что обнаруженные дефекты явились следствием  нарушения
   _________________________________________________________________.
   В акте  было  указано,  что  допущенные  дефекты  будут  устранены
   ответчиком до ____________. Однако фактически работы по устранению
   дефектов были выполнены только _______________, т. е. с просрочкой
   на ____ дня.
       Нашу претензию от "___"__________ 20__ г. No. _______ ответчик
   оставил без ответа.
       Учитывая  изложенное  выше,  на  основании  п.   10   Основных
   положений порядка   заключения   и   исполнения    государственных
   контрактов  (договоров  подряда)  на  строительство  объектов  для
   федеральных государственных  нужд  в  РФ  просим  арбитражный  суд
   взыскать с ответчика штраф в сумме __________________________ руб.
   и расходы по госпошлине в сумме ______________ руб., всего в сумме
   ________________________________ руб.
   
       Приложения:
       1. Выписка из договора от "___"________ 20__ г. No. ______.
       2. Акт об обнаруженных дефектах от "___"________ 20__ г.
       3. Копия претензии от "____"_________ 20__ г. No. __________.
       4. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г. No. _________
   об отправке претензии ответчику.
       5. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г.  No. ________
   об отправке копии искового заявления ответчику.
       6. Копия платежного поручения по уплате госпошлины.
   
   
       Руководитель организации                      ________________
                                                          (подпись)

  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «образец искового заявления по гарантийные сроки по договорам подряда »

  1. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    ... адрес: расчетный счет в банке: ответчик: (наименование организации) адрес: расчетный счет в банке: сумма иска: руб. и с к о в о е з а я в л е н и е в соответствии с договором (контрактом) подряда от "" 20 г. no. , заключе...
  2. Образец. Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 АПК РФ)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 АПК РФ)
    ...нование) почтовый адрес: ответчик: (наименование) почтовый адрес: заявление об уточнении исковых требований и увеличении суммы иска (в порядке ст. 37 апк рф) фирмой был предъявлен иск к (наименование истца) ...
  3. Образец искового заявления
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец искового заявления
    образец искового заявления в районный (городской) народный суд (наименование) от гр-на проживающего по адресу фамилия, имя, о...
  4. Образец. Заявление об изменении предмета иска
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление об изменении предмета иска
    ...межмуниципального жилья 3-е лицо: (фамилия, имя, отчество) (адрес) заявление об изменении предмета иска мной, , "" 20 года предъявлен (фамилия, и.о. истца) иск о признании недействительными свидетельства о собственност...
  5. Типовая форма искового заявления по нарушению сроков выплаты страхового возмещения по КАСКО
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Типовая форма искового заявления по нарушению сроков выплаты страхового возмещения по КАСКО
    ...ши интересы на суде) адрес:(указать адрес представителя) ответчик: ооо «страховая компания» цена иска: (указать полную стоимость иска, включая само страховое возмещение, пени) рублей госпошлина: (указать сумму госпошлины) ...
  6. Типовая форма искового заявления по нарушению срока выплаты страхового возмещения по ОСАГО
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Типовая форма искового заявления по нарушению срока выплаты страхового возмещения по ОСАГО
    ...ши интересы на суде) адрес:(указать адрес представителя) ответчик: ооо «страховая компания» цена иска: (указать полную стоимость иска, включая само страховое возмещение, услуги и размер пени) рублей госпошлина: (указать сумм...
  7. Образец от 14 декабря 1995 г. Заявление об обеспечении исковых требований
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 14 декабря 1995 г. Заявление об обеспечении исковых требований
    ... организации) адрес: ответчик: (наименование организации) адрес: з а я в л е н и е об обеспечении исковых требований "" 20 года (наименование организации истца) предъявлен иск к (должность, ф.и.о.) о признани...
  8. Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
    исковое заявление в арбитражный суд +-+ реквизиты подрядчика в арбитражный суд (вышестоящий орган, истец: наименование ст...
  9. Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    ..., отчество) (лицензия nо. от ) и зарегистрированной г. в реестре за nо. с другой стороны, являющиеся сторонами дела по иску nо. заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем. 1. настоящее мировое соглашение заключается сторонами в с...
  10. Образец от 30 ноября 1995 г. Форма искового заявления (общая рекомендуемая схема)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Форма искового заявления (общая рекомендуемая схема)
    ... и банковские реквизиты) ответчик: (полное наименование организации, ее почтовые и банковские реквизиты) цена (сумма) иска руб. (вариант - иск без цены) госпошлина руб. и с к о в о е з а я в л е н и е (кратко - существо требований по и...
  11. Образец искового заявления о расторжении брака (развод)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец искового заявления о расторжении брака (развод)
    ... ответчик: сидорова мария николаевна адрес: тел. государственная пошлина: рублей исковое заявление о расторжении брака «08» октября 1992 года я вступил в брак с ответчицей сидоровой (ивановой)...
  12. Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда
    ... электронной почты) ответчик: место нахождения: (телефон, адрес электронной почты) цена иска: рублей. исковое заявление о взыскании долга за выполненные и принятые работы, а также процентов за просрочк...
  13. Образец. Претензия по договору подряда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда
    ...ть оплатить оказываемые исполнителем услуги и работы, обеспечить исполнителю доступ к объекту выполнения работ, что было нами в срок сделано. «»20 г. была произведена полная предоплата по договору в размере () рублей. в соответствии с п. 2 ст. ...
  14. Образец гарантийного письма
    Договор оказания услуг, работ → Образец гарантийного письма
    образец гарантийного письма заполняется на фирменном бланке организации. заверяется фирменной печатью, подписью руководит...
  15. Образец. Расчет задолженности (приложение к заявлению об уточнении исковых требований)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Расчет задолженности (приложение к заявлению об уточнении исковых требований)
    приложение к заявлению об уточнению исковых требований от г. расчет задолженности (наименование организации) (наименование организации) по состо...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры




Лучшие юристыЛучшие юристы

Телефон: 8(391) 215-41-36; 8-967-604-71-71
онлайн
Фото юриста
ООО "ФОНД ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ"
г. Волжский, сайт: fppcompany.ru
рейтинг: 0
Телефон: 8(8443)31-04-63

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх