Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:368
Голосов:0 Обновлено:н/п
Тип файла Текстовый документ






                  ПРЕТЕНЗИЯ НА УПЛАТУ ШТРАФА
         за несвоевременную выдачу рабочей документации

Бланк или угловой штамп Подрядчика
Реквизиты Подрядчика                   Директору предприятия
наименование строительной              тов.___________________
организации, почтовый                  Адрес:_________________
адрес, телефон)
Дата, исходящий номер

                           ПРЕТЕНЗИЯ
                на сумму _______________ рублей

     В   ходе    выполнения   работ   по   строительству   (техническому
перевооружению, реконструкции и т.д.) __________________________________
(наименование  объекта)  у  Вас  возникла  необходимость  внесения  ряда
изменений в рабочую документацию на работы, которые должны были начаться
"___"____20___г.
     В соответствии  с пунктом  3 Особых  условий к  договору N_____  от
"___"______20___г.  и   абзацем  7   пункта  17  Правил  о  договорах  на
капитальное строительство,  измененную рабочую  документацию Вы  обязаны
были нам  представить не  позднее, чем за 45 дней до начала производства
работ, т.е. не позднее "___"_____20___г.
     Документация Вами была отправлена нам только "___"______20___г., что
подтверждается письмом  N______ от  "___"______20___г. о  направлении нам
этой документации.
     В  соответствии   с  пунктом  32  Правил  о  договорах  подряда  на
капитальное строительство  Вы обязаны уплатить нам штраф в сумме _______
рублей за каждый день просрочки, а всего ________ (прописью) рублей.
     Вышеназванную сумму просим перечислить на наш расчетный счет N_____
в __________________ в срок до "___"_______20___г.
     Руководитель организации                (подпись)
Исполнитель    (подпись)
(Ф.И.О., телефон)


  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «образец требования на уплату штрафа»

  1. Образец. Претензия об уплате штрафа за просрочку возврата (невозврат) тары
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате штрафа за просрочку возврата (невозврат) тары
    no. кому: дата адрес: п р е т е н з и я об уплате штрафа за просрочку возврата (невозврат) тары сумма руб. по счету no. от "" 20 г. вам была отгружена в . (наимен...
  2. Образец. Претензия об уплате стоимости некачественной продукции (товаров), штрафа и убытков
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате стоимости некачественной продукции (товаров), штрафа и убытков
    .... удостоверение представителя no. от "" 20 г. 3. железнодорожная накладная no. . 4. расчет суммы убытков. 5. платежное требование no. от "" 20 г. 6. другие документы, обосновывающие претензию на листах. руководитель предприятия или его заме...
  3. Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    ...акт бюро товарных экспертиз). 2. удостоверение представителя no. от "" 20 г. 3. накладная no. от "" 20 г. 4. платежное требование no. от "" 20 г. с подтверждением банка об его оплате. 5. выписка из госта, прейскуранта, договора. 6. пломба отправител...
  4. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об оплате стоимости этапа выполненных работ и штрафа за неосновательный отказ от акцепта платежного требования
    ...е н и е на сумму руб. на основании договора no. от "" 20 г. истцом были выполнены работы этапа. от оплаты платежного требования no. от "" 20 г. ответчик полностью (частично) отказался по причине . заявленную претензию no. от "" 20 г. (оставил б...
  5. Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации
    образец претензии об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации реквизиты подрядчика директору предприятия ...
  6. Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    претензия на уплату штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации бланк или угловой штамп подрядчика реквизиты подрядчика директору ...
  7. Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    ...ося причиной предъявления указанного иска. 2. по настоящему мировому соглашению ответчик обязуется уплатить истцу часть его требований, изложенных в исковом заявлении от в общей сумме () руб. (сумма прописью) 3. по настоящему мировому соглашению истец...
  8. Образец. Требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательства на основании статьи 13 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"
    Договор банковского и депозитного вклада → Образец. Требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательства на основании статьи 13 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"
    (наименование кредитного учреждения) (адрес) от (фамилия, имя, отчество) (адрес) требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательства в сумме () рублей на основании статьи 13 (пункт 5) закона российск...
  9. Образец. Расчет стоимости некачественной, некомплектной продукции(товаров), штрафа и убытков
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет стоимости некачественной, некомплектной продукции(товаров), штрафа и убытков
    р а с ч е т с т о и м о с т и некачественной, некомплектной продукции (товара), штрафа и убытков +-+ no.наименованиеno. и дата ед. цена заколичество некачест- стоимость штрафсумма другие убыткиобщая сумма к...
  10. Образец. Условный пример расчета суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Условный пример расчета суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)
    приложение nо. 9 к положению цб рф от 30 марта 1996 г. nо. 37 условный пример расчета суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы исходные данные: сумма недовзноса в обязательные резервы - 100 млн. руб.; проср...
  11. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о возврате списанных налоговой инспекцией сумм недоимки и штрафов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о возврате списанных налоговой инспекцией сумм недоимки и штрафов
    ...оводы ответчика являются неосновательными, не соответствующими фактическим обстоятельствам. в действительности, недоимки по уплате налога у нет. рассчитывая сумму недоимки, налоговая инспекция не учла, что налогооблагаемая база, на которой были построе...
  12. Образец от 15 июня 1995 г. Исковое заявление о взыскании стоимости, штрафа и убытков за поставку некачественной продукции (товара)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 15 июня 1995 г. Исковое заявление о взыскании стоимости, штрафа и убытков за поставку некачественной продукции (товара)
    ...о заявления ответчику. 8. отказ банка в списании штрафа в безакцептном порядке. 9. другие документы, обосновывающие исковые требования. "" 20 г. руководитель предприятия (подпись)
  13. Образец. Жалоба на неправомерные действия должностного лица таможни по наложению штрафа за нарушение режима переработки товара
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Жалоба на неправомерные действия должностного лица таможни по наложению штрафа за нарушение режима переработки товара
    ...т отмене. как видно из статьи 268 тк рф нарушение порядка переработки товаров представляет собой несоблюдение установленных требований, ограничений и условий проведения операций по переработке товаров. таким образом, статья 268 может быть применена только ...
  14. Образец. Жалоба на неправомерные действия должностного лица таможни по наложению штрафа за нарушение режима переработки товара
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Жалоба на неправомерные действия должностного лица таможни по наложению штрафа за нарушение режима переработки товара
    ...т отмене. как видно из статьи 268 тк рф нарушение порядка переработки товаров представляет собой несоблюдение установленных требований, ограничений и условий проведения операций по переработке товаров. таким образом, статья 268 может быть применена только ...
  15. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    .... 5. почтовая квитанция от "" 20 г. no. об отправке копии искового заявления ответчику. 6. копия платежного поручения по уплате госпошлины. руководитель организации (подпись)

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 8
Телефон: 8 923 308 00 82
не в сети
Фото юриста
ЮК "Опора Групп"
г. Санкт-Петербург
ответов за неделю: 4
Телефон: +7-906-272-09-53


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх