Претензия о нарушении срока окончания строительства


Оценить
Отзывов:2 Просмотров:3739
Голосов:0 Обновлено:14.01.2013
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 51
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







Руководителю

_____________________________________

(наименование организации-подрядчика,

_____________________________________

адрес, Ф.И.О.)

от ___________________________________

(Ф.И.О., адрес заказчика)

 

 

Претензия

о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости

 

"__" ____________ 20__ г. между ____________________________________________ и

                                                                                    (Ф.И.О. заказчика)

_______________________________ был заключен договор строительного подряда № ____.

(наименование организации-подрядчика)

Указанным договором предусмотрено строительство __________________________________

                                                                                                (указать объект недвижимости; перечислить его основные

_________________________________________________________________________

характеристики, предусмотренные технической документацией, например, этажность, площадь и т.д.)

по адресу: _______________________________.

                                (указать строительный адрес)

Строительство должно осуществляться по графику, составленному сторонами договора, а датой начала строительных работ являться "___" ____________ 20__ г. В соответствии с п. _______ договора строительство данного объекта должно быть завершено подрядчиком не позднее "___" _______________ 20__ г., а приемка выполненных работ произведена заказчиком в течение _______ дней после фактического завершения работ. Однако ваша организация неоднократно нарушала график строительных работ и к установленному договором сроку не завершила строительство _____________________.

                                                    (указать объект недвижимости)

Строительство объекта было окончено только "___" __________ 20__ г., акт приемки-сдачи выполненных работ подписан "___" ______________ 20__ г.

Таким образом, ___________________________________ ненадлежащим образом исполнило

                                          (наименование организации-подрядчика)

свое обязательство относительно срока окончания работ. Согласно п. ______ договора за нарушение срока окончания работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере ______% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить убытки.

В соответствии со ст. 393, 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 28 Закона "О защите прав потребителей", п. _____ договора, прошу вас перечислить __________________(__________________________________) рублей на мой расчетный

                                   (сумма цифрами и прописью)

счет в банке ___________________________________________________________________

                                                                              (указать реквизиты банка)

в счет уплаты неустойки и возмещения убытков за нарушение срока окончания строительства.

 

В п. ___ договора строительного подряда опредлен _____ -дневный срок рассмотрения претензии, исчисляемый со дня ее отправки контрагенту.

 

Приложения:

1. Копия договора строительного подряда от "___" ___________ 20__ г. № ________.

2. Копия акта приемки-сдачи выполненных работ от "___" _____________ 20__ г. № ________.

3. Расчет суммы неустойки.

4. Расчет суммы убытков.

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия о нарушении срока окончания строительства», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия о нарушении срока окончания строительства»

Валерий
08.07.2014 в 08:34:50

очень полезен для меня,только как расчитать сумму неустойки за 9 месяцев

Статус: Клиент
13.10.2014 в 16:04:59

Наша фирма является генподрядчиком. Заказчик соглашается оплачивать 90 % от выполненного объема работ , ссылаясь на то , что проект еще не прошел госэкспертизу и могут быть изменения в стоимости проекта , т.к. заказчик нашел в сметной документации завышенные цены на материалы и оборудование .Еще говорят , что это "пусковые 10%", на недоделки , и что расценки в сметной программе поменяются в меньшую сторону по новой версии .

Кто прав ?



Найденые документы по теме «проект претензии к подрядчику по благоустройству просроки»

  1. Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    ... использовании материалов подрядчика. 3. расчет стоимости стройматериалов подрядчика. 4. другие документы, обосновывающие претензию на листах. руководитель организации или его заместитель (подпись)
  2. Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    ...рганизации (наименование организации) исх. nо. от "" 20 г. (адрес) о т в е т н а п р е т е н з и ю ваша претензия об оплате стоимости материалов подлежит отклонению, поскольку использование собственного материала не вызывалось необходи...
  3. Образец. Расчет целевого сбора на содержание муниципальной милиции и благоустройство территории
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Расчет целевого сбора на содержание муниципальной милиции и благоустройство территории
    В Государственную налоговую инспекцию Решение Малого совета 160/МС от 28.07.92 г. Расчет сдан: идентификационный Nо. "" 2
  4. Образец от 1 декабря 1995 г. Исковое заявление подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 1 декабря 1995 г. Исковое заявление подрядчика об оплате стоимости материалов
    ...сославшись на . (причины отказа) фактически при осуществлении строительно-монтажных работ ответчик внес изменения в проект, что выявило непригодность части закупленных им строительных конструкций. в целях завершения всех работ в срок, ответчик со...
  5. Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    ...(0,05 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб. х 35 дней просрочки). нашу претензию от 18 ноября 1992 г. n 7/214 ответчик не признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла своевременно - 2...
  6. Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    Типовой договор подряда → Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)
    договор подряда г. "" 20 г. , (наименование предприятия, выполняющего работу) именуем в дальнейшем "подрядчик", в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , (устава, положения) с одной стороны, и , (наимено...
  7. Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)
    Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)
    ...щий срок . 3.6. если по истечении указанного срока заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными. 3.7. заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в...
  8. Претензия о нарушении срока окончания строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о нарушении срока окончания строительства
    ...лю (наименование организации-подрядчика, адрес, ф.и.о.) от (ф.и.о., адрес заказчика) претензия о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости "" 20 г. между и (ф.и.о. заказчик...
  9. Соглашение о неразглашении информации между заказчиком и подрядчиком
    Документы делопроизводства предприятия → Соглашение о неразглашении информации между заказчиком и подрядчиком
    ...ими путем переговоров. 9.2. стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне, которая допустила нарушение условий настоящего соглаш...
  10. Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъекта, которому адресована претензия, название должности и ф.и.о. руководителя) от (полное наименование, почтовый адрес, инн хозяйствующего субъе...
  11. Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
    претензия на уплату штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации бланк или угловой штамп подрядчика реквизиты подрядчика...
  12. Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
    Типовой договор подряда → Форма задания заказчика подрядчику (приложение к договору на выполнение работ и услуг по передаче оборудования в безвозмездное пользование)
  13. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ директору (начальнику) (наименование организ...
  14. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    ... ответчиком до . однако фактически работы по устранению дефектов были выполнены только , т. е. с просрочкой на дня. нашу претензию от "" 20 г. no. ответчик оставил без ответа. учитывая изложенное выше, на основании п. 10 основных положений порядка за...
  15. Трехсторонний договор подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика)
    Договор строительства, строительного подряда → Трехсторонний договор подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика)
    ...ъекта недвижимости) (далее по тексту - "объект"), расположением по адресу: , в соответствии с согласованной сторонами проектно-сметной документацией, а заказчики обязуются создать генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принят...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры



Активные юристыАктивные юристы

не в сети
Фото юриста
Дунькова Элла
г. Владикавказ
ответов за неделю: 7
Телефон: WhatsApp: +79627437356
Телефон: 9060684949


Загрузка
Наверх