Претензия с требованием устранить недостатки работ


5,00
Отзывов:0 Просмотров:4418
Голосов:1 Обновлено:14.11.2012
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 51
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







Руководителю

_____________________________________

(наименование организации-подрядчика,

_____________________________________

адрес, Ф.И.О.)

от ___________________________________

(Ф.И.О., адрес заказчика)

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

«___»____________ 20___г. мной с _______________________________   были заключены 2 Договора на доставку стройматериалов и постройку дома, озаглавленные как «Договор поручения» и «Договор на оказание услуг по строительству дачного дома». Из текстов договоров следует, что это договоры подряда на строительство.

Взятые на себя по Договорам обязательства выполнены мной в полном объеме, в установленные договором сроки.

В то же время, взятые Исполнителем на себя обязательства выполнены ненадлежащим образом: имеются множественные дефекты. Брусья, половая доска и вагонка заражены грибком, почернели. Также имеются прочие недостатки, указанные в первом заявлении потребителя в Вашу организацию.

Вышеизложенное считается некачественным выполнением работ Исполнителем по договорам.

В соответствии со ст. 4 вышеуказанного Закона исполнитель обязан выполнить потребителю работу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве работы исполнитель обязан выполнить работу, пригодную для целей, для которых работа такого рода обычно используется.

Устные и письменные обращения по поводу устранения недостатков выполненных работ и несоблюдения сроков строительства к положительному результату не привели.

Согласно нормам ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Законом РФ «О защите прав потребителей» за нарушение сроков выполнения требований потребителя об устранении недостатков работ предусмотрена неустойка в размере 3-х процентов цены работы за каждый день просрочки (ст. 31).

Исходя из изложенного, руководствуясь законодательством Российской Федерации и Законом РФ «О защите прав потребителей»

 ПРОШУ:

  • устранить недостатки выполненных работ, изложенные в претензионном заявлении потребителя до «___»____________ 20___г., в том числе заменить некачественный брус, либо обработать его антисептиком, а также заменить непригодные стройматериалы на качественные.

Ст. 15 Закона о ЗПП устанавливает, что потребителю, чьи права нарушены, компенсируется причиненный таким нарушением моральный вред. Учитывая обстоятельства, а именно возможность досудебного урегулирования настоящего вопроса, потребитель компенсацию причиненного морального вреда в настоящий момент не заявляет.

О принятом по настоящей претензии решении прошу сообщить мне по вышеуказанному адресу.

 В случае невыполнения вышеуказанных требований или уклонения от их выполнения в установленные законом сроки, мною в судебном порядке буду заявлены требования о возмещении всех причиненных убытков, неустойки за просрочку добровольного удовлетворения требований потребителя, неустойки по ст. 395 ГК РФ, о взыскании компенсации морального вреда, штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой в пользу потребителя, предусмотренного п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», кроме того, с Вашей организации может быть взыскана госпошлина и исполнительский сбор.

 

Приложения:

      

Копия претензионного заявления.

 

                             

      Дата                                           Подпись

 

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Претензия с требованием устранить недостатки работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Претензия с требованием устранить недостатки работ»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «претензия юридического лица к подрядчику об устранении недостатков в строительстве»

  1. Претензия СТОА об устранении недостатков в выполненной работе
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия СТОА об устранении недостатков в выполненной работе
    директору стоа (наименование, адрес) от (ф. и. о., адрес) претензия об устранении недостатков в выполненной работе «»20 г. я заключил с вашей организацией договор на рем...
  2. Претензия с требованием об устранении недостатков допущенных при установке дверей
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием об устранении недостатков допущенных при установке дверей
    директору от проживающего по адресу: тел. претензия 10.10.2012г. я приобрёл двери «x» в количестве 3-х штук и металлическую дверь производства «y&raq...
  3. Претензия СТО автомобилей об устранении недостатков в выполненной работе
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия СТО автомобилей об устранении недостатков в выполненной работе
    директору стоа (наименование, адрес) от (ф. и. о., адрес) претензия об устранении недостатков в выполненной работе " "20 г. я заключил с вашей организацией договор на ремонт а...
  4. Претензия с требованием возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги
    ... директору ооо «ххх» петрову п.п. адрес: потребитель: иванова ирина ивановна адрес: претензия в начале мая 2011 года я направила в службу бронирования интернет-заявку на бронирование двух 4-местных и одного 2-местны...
  5. Претензия по поводу просрочки времени устранения недостатка товара и требования компенсации морального вреда
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия по поводу просрочки времени устранения недостатка товара и требования компенсации морального вреда
    руководителю от: (фио) адрес: телефон: претензия «» 20г. между мной и вашей организации был заключен договор купли-продажи комплекта мебели (указать название ...
  6. Претензия с требованием устранить недостатки работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием устранить недостатки работ
    ...лю (наименование организации-подрядчика, адрес, ф.и.о.) от (ф.и.о., адрес заказчика) претензия «» 20г. мной с были заключены 2 договора на доставку стройматериалов и постройку дома, озаглавленные как &laq...
  7. Претензия с требованием устранить недостатки работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием устранить недостатки работ
    директору от проживающего по адресу: тел. претензия 03.10.2012г. мной с были заключены 2 договора на доставку стройматериалов и постройку дома, озаглавленные как &laqu...
  8. Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку исполнения требовании об устранении недостатков товара
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку исполнения требовании об устранении недостатков товара
    ... в установленные договором сроки, что подтверждается прилагаемыми к настоящему иску платежными документами, а также отсутствием претензий продавца относительно обеспечения условий для производства сборки мебели. в то же время, обязательства, взятые на себя пр...
  9. Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Претензия подрядчика об оплате стоимости материалов
    ... использовании материалов подрядчика. 3. расчет стоимости стройматериалов подрядчика. 4. другие документы, обосновывающие претензию на листах. руководитель организации или его заместитель (подпись)
  10. Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости материалов
    ...рганизации (наименование организации) исх. nо. от "" 20 г. (адрес) о т в е т н а п р е т е н з и ю ваша претензия об оплате стоимости материалов подлежит отклонению, поскольку использование собственного материала не вызывалось необходи...
  11. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока
    ... ответчиком до . однако фактически работы по устранению дефектов были выполнены только , т. е. с просрочкой на дня. нашу претензию от "" 20 г. no. ответчик оставил без ответа. учитывая изложенное выше, на основании п. 10 основных положений порядка за...
  12. Претензия юридическому лицу по договору займа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия юридическому лицу по договору займа
    ... , , г. ул. д.. от , проживающего по адресу: , , , ул. д. кв. . паспорт , выдан . тел. . претензия по договору займа «» 20 года между мной и ооо «» заключён договор займа № (далее – «д...
  13. Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление о взыскании с подрядчика пени за несвоевременное окончание строительства
    ...(0,05 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб. х 35 дней просрочки). нашу претензию от 18 ноября 1992 г. n 7/214 ответчик не признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла своевременно - 2...
  14. Исковое заявление об устранении недостатков услуги по теплоснабжению и уменьшении размера платы (перерасчет) за оказание услуги ненадлежащего качества
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об устранении недостатков услуги по теплоснабжению и уменьшении размера платы (перерасчет) за оказание услуги ненадлежащего качества
    ...евышала +15ос. отсутствие надлежащего температурного режима в моей квартире в течениепериода подтверждается****. на мою претензию от «»20г. с требованием устранить недостатки оказываемой услуги по теплоснабжению и произвести перерасчет платы з...
  15. Претензия о нарушении срока окончания строительства
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о нарушении срока окончания строительства
    ...лю (наименование организации-подрядчика, адрес, ф.и.о.) от (ф.и.о., адрес заказчика) претензия о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости "" 20 г. между и (ф.и.о. заказчик...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх