Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ


5,00
Отзывов:6 Просмотров:12904
Голосов:3 Обновлено:31.03.2012
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 51
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6







 

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

от ______________________________________

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта - заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

 

Исх. N ___________

"__"________ ____ г.

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

(об уплате неустойки в связи с нарушением

сроков начала подрядных работ)

на сумму _____________ рублей

 

 

 

В соответствии с условиями договора строительного подряда № ___ от "___"___________ ____ г. ваша организация (подрядчик) обязана приступить к работам по возведению ____________ (наименование объекта) не позднее "___"________ ____ г. (п. ___ договора).

 

Фактически подрядчик приступил к выполнению строительных работ только «___»____________ ____ г., т.е. просрочка начала работ составила ____ календарных дней.

 

Таким образом, подрядчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором, и в соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

 

Расчет неустойки: _______________________________________________.

 

Общий размер подлежащей уплате неустойки составляет ____ _________ рублей.

 

На основании изложенного, прошу в срок до «___» ___________ 20__ г., добровольно перечислить сумму претензии _________ рублей на наш расчетный счет № ___________________________ в банке _________________________________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).

 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

 

 Приложения:

1. Копия договора строительного подряда № ___________ от "__"_______ ___ г. - на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Другие доказательства по существу претензии.

 

 

«___»___________ ____ г.

 

Подпись

 

Печать

 


Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ»

Лера
12.11.2013 в 14:07:56

Спасибо!

АМАТА
17.07.2014 в 14:10:42

СПАСИБО, ДОКУМЕНТ ПОЛЕЗНЫЙ, КРАТКО И ПО СУЩЕСТВУ

5
Марина
17.12.2014 в 09:12:11

При уплате неустойки со стороны должника должны ли выписываться какие-то документы со стороны заявителя?

5
ольга
10.02.2016 в 13:46:19

спасибо, нужен для разбора полетов со Сбербанком

5
Зауре
11.02.2016 в 07:31:20

Спасибо за полезный материал!!!

Александр
21.07.2016 в 07:28:24

спасибо. хороший образец



Найденые документы по теме «образец требования на уплату неустойки»

  1. Исковое заявление с требованием о замене автомобиля и уплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление с требованием о замене автомобиля и уплате неустойки
    ....4 закона рф "о защите прав потребителей" продавец обязан передать потребителю товар надлежащего качества, однако это требование закона было грубо нарушено. уже в первые дни после покупки стали выявляться недостатки автомобиля, а именно: (указать нед...
  2. Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
    исх. no. кому: "" 20 г. адрес: п р е т е н з и я об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров) сумма руб. в соответствии с заключен...
  3. Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...ния не представлены. на основании изложенного, руководствуясь прошу перечислить на наш расчетный счет no. в банка г. неустойку в размере % от стоимости этапа работ в сумме руб. приложение: 1. копия договора nо. от "" 20 г. 2. копия акта сдачи...
  4. Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ
    ...ии, название должности и ф.и.о. руководителя) исх. n "" г. претензия (об уплате неустойки в связи с нарушением сроков начала подрядных работ) на сумму рублей в соответствии с у...
  5. Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия о возврате уплаченных сумм за некомплектную продукцию (товары), уплате неустойки и взыскании штрафа
    ...акт бюро товарных экспертиз). 2. удостоверение представителя no. от "" 20 г. 3. накладная no. от "" 20 г. 4. платежное требование no. от "" 20 г. с подтверждением банка об его оплате. 5. выписка из госта, прейскуранта, договора. 6. пломба отправител...
  6. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора
    ...оводствуясь , (п. п. договора, п. п. постановления, доп. соглашением к договору) п р о ш у: взыскать с ответчика неустойку в размере % цены этапа в сумме руб. и расходы по госпошлине. приложения: 1. договор no. от "" 20 г. 2. календарный ...
  7. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ директору (начальнику) (наименование...
  8. Исковое заявление о соразмерном уменьшении покупной цены и уплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о соразмерном уменьшении покупной цены и уплате неустойки
    ... цена иска: исковое заявление о соразмерном уменьшении покупной цены и уплате неустойки за невыполнение требования «» 20 г. я купил в магазине автомобиль (указать марку, vin, номера двигателя, кузова и шасси, ...
  9. Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
    заказное претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ бланк или угловой директору (начальнику) штамп отправителя ...
  10. Исковое заявление об уплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об уплате неустойки
    ...претензию от ""20г. 6. квитанция от ""20г. об отправке искового заявления ответчику. 7. платежное поручение от ""20г. n на уплату госпошлины. руководитель (заказчика) (подпись) м.п. комментарий специалистов особенностями договора подряда явля...
  11. Претензия с требованием об уменьшении покупной цены и выплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием об уменьшении покупной цены и выплате неустойки
    ...ены на сумму () рублей (претензия от «» 20 г.). согласно ст.22 закона рф "о защите прав потребителей" требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня пред...
  12. Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Мировое соглашение об уплате части требований истца по исковому заявлению
    ...ося причиной предъявления указанного иска. 2. по настоящему мировому соглашению ответчик обязуется уплатить истцу часть его требований, изложенных в исковом заявлении от в общей сумме () руб. (сумма прописью) 3. по настоящему мировому соглашению истец...
  13. Исковое заявление о возмещении ущерба и уплате неустойки за товар ненадлежащего качества
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о возмещении ущерба и уплате неустойки за товар ненадлежащего качества
    ...отребителей» (далее закон) продавец обязан продать товар, качество которого соответствует условиям договора, обязательным требованиям стандартов. указанные требования ответчиком нарушены. нарушение выразилось в том, что в течение двух недель при собл...
  14. Претензия с требованием об уменьшении покупной цены и выплате неустойки
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием об уменьшении покупной цены и выплате неустойки
    ... цены на сумму () рублей (претензия от "" 20 г.). согласно ст.22 закона рф "о защите прав потребителей" требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня пред...
  15. Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ
    Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ
    ...ет за просроченный период сумму цены работ: 1215000 руб. нарушение установленных законом сроков удовлетворения заявленного требования будут расцениваться как повод для обращения в судебные инстанции. в этом случае с вас будет взыскан штраф в размере 50% от су...

Похожие документы



Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх