Дело № 305-ЭС15-19471

Суд Верховный Суд Российской Федерации
Дата решения 4 февраля 2016 г., Определение
Инстанция Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Категория Экономические дела
Докладчик Козлова Ольга Александровна
Электронная копия решения Скачать
Решение

Текст итогового документа

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Дело № 305-ЭС15-19471

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва 4 февраля 2016 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Козлова О.А., рассмотрев кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «Атлас» на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2015 по делу № А40-15309/2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.10.2015 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «РЕМОТДЕЛСТРОЙ-М» (далее – общество) к федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-технический центр «Атлас» (далее – предприятие) о взыскании 633 333 рублей задолженности и 50 000 рублей расходов на оплату услуг представителя,

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2015 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.10.2015, исковые требования удовлетворены в части взыскания задолженности в сумме 316 500 рублей и судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 рублей; в остальной части иска отказано.

В жалобе заявителем (предприятием) ставится вопрос об отмене судебных актов по мотиву нарушения норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам жалобы отсутствуют.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, общество (подрядчик) указало, что работы по договору от 19.08.2014 № 226к/2014 (далее – договор) выполнены в полном объеме, а оплата работ предприятием (заказчиком) произведена частично, удержана неустойка за нарушение срока выполнения работ в размере 633 000 рублей.

При рассмотрении спора суды руководствовались статьями 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), условиями договора.

Удовлетворяя частично исковые требования, суды исходили из того, что работы по договору выполнены 01.12.2014, то есть с просрочкой.

Пунктом 9.1 договора за нарушение сроков выполнения обязательств предусмотрена уплата подрядчиком пеней в размере 0,5 процента от общей цены настоящего договора.

На основании пункта 9,8 договора заказчик вправе удержать суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении оплаты работ по настоящему договору.

Претензией от 15.12.2014 № 3/1-228 ответчик уведомил истца об удержании суммы пеней из стоимости выполненных работ.

Удержание пеней в размере 633 000 рублей произведено ответчиком правомерно в связи с нарушением истцом срока выполненных работ. Учитывая явную несоразмерность размера неустойки последствиям выполненного обязательства, в связи с чрезмерно высоким процентом неустойки и незначительным периодом просрочки, расчетом неустойки от всей суммы контракта, отсутствием указаний на замечания в двусторонних актах выполненных работ, суды применили статью 333 Гражданского кодекса и снизили размер неустойки до 316 500 рублей.

Суд кассационной инстанции указал, что списание по требованию кредитора неустойки со счета должника не лишает должника права ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 Гражданского кодекса, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного. Несмотря на то, что истцом неправильно сформулировано исковое требование, спор по существу рассмотрен правильно, взысканию подлежат 316 500 рублей.

Доводы, изложенные в жалобе, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а направлены на переоценку доказательств по делу и установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

отказать федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-технический центр «Атлас» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда О.А. Козлова Российской Федерации

Статьи законов по Делу № 305-ЭС15-19471

ГК РФ Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства
ГК РФ Статья 702. Договор подряда
ГК РФ Статья 711. Порядок оплаты работы
АПК РФ Статья 291.6. Рассмотрение кассационных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
АПК РФ Статья 291.8. Определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
ГК РФ Статья 309. Общие положения

Производство по делу

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Команда Договор-Юрист.Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Типовые договорыТиповые договоры

Активные юристыАктивные юристы

не в сети
Фото юриста
Головачёв Владимир Данилович
г. Симферополь
ответов за неделю: 10
Телефон: +79788769120
Телефон: +7 9021320559
Телефон: +79153056633
не в сети
Фото юриста
Москвина Кристина
г. Екатеринбург
ответов за неделю: 1
Телефон: +79826750565

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх